ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ

Дело №А40-198782/2022-52-1530

28 марта 2023 года

г. Москва

 

Резолютивная часть дополнительного решения вынесена 20 марта 2023 года.

Дополнительное решение в полном объеме изготовлено 28 марта 2023 года.

 

Арбитражный суд в составе председательствующего судьи Галиевой Р.Е.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1 

рассмотрев вопрос о вынесении дополнительного решения по делу по иску

общества с ограниченной ответственностью «СТРОЙНОВАЦИЯ» (109147, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ТАГАНСКИЙ, МАРКСИСТСКАЯ УЛ., Д. 3, СТР. 3, ПОМЕЩЕНИЕ III, КОМНАТА 15,23 (ЧАСТИЧНО), ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 17.05.2017, ИНН: 

<

***>)

к ответчику: обществу с ограниченной ответственностью «АЛЬПИНЕ» (109044, 

<

...> ПОМ II КОМ 11, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 09.10.2006, ИНН: 

<

***>)

о взыскании неустойки в размере 5 000 000 руб. за период с 09.10.2016 по 18.12.2019 по договору от 08.07.2016 № 08-07/2016-ХГТ/СМР, процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 190 464,09 руб. за период с 18.12.2019 по 09.11.2021,

 

при участии:

от истца – не явка, извещен;

от ответчика – не явка, извещен.

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙНОВАЦИЯ» (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «АЛЬПИНЕ» (далее – ответчик) о взыскании неустойки в размере 5 000 000 руб. за период с 09.10.2016 по 18.12.2019 по договору от 08.07.2016 № 08-07/2016-ХГТ/СМР, процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 190 464,09 руб. за период с 18.12.2019 по 09.11.2021.

Решением от 21.02.2023 исковые требования были удовлетворены частично.

Определением от 22.02.2023 к рассмотрению было назначено вынесение дополнительного решения, поскольку судом было не рассмотрено требование истца о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 190 464,09 руб. за период с 18.12.2019 по 09.11.2021.

Лица, участвующие в деле, извещенные надлежащим образом о времени и месте проведения судебного заседания, явку полномочных представителей не обеспечили.

Судом установлено, что 08.07.2016 между ООО «Престиж Декор» и ООО «АЛЬПИНЕ» заключен договор подряда № 08-07/2016-ХГТ/СМР. Согласно договору стоимость работ составляет 29 171 664,10 руб. В период действия договора заказчик ООО «ПрестижДекор» перечислило в адрес подрядчика ООО «АЛЬПИНЕ» аванс в размере 20 115 365,44 руб., что подтверждается платежными поручениями. Подрядчик ООО «АЛЬПИНЕ» исполнил свои обязательства частично на сумму 17 097 594,08 руб. Таким образом, со стороны подрядчика ООО «АЛЬПИНЕ» числилась задолженность 3 017 771,36 руб.

ООО «Престиж Декор» расторгло договор подряда № 08-07/2016-ХГТ/СМР и направило в адрес ООО «АЛЬПИНЕ» уведомление о заключении Договора уступки прав (цессии) № У-08-07/2016-ХГТ/СМР.

Днем расторжения договора является день вручения письма с уведомлением о расторжении договора подряда 18.12.2019, в соответствии с п. 9.4 договора.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 05.11.2020 взыскано с ООО «АЛЬПИНЕ» в пользу ООО «БУХКОНСАЛТИНГ» сумму неотработанного аванса в размере 1 937 929,15 руб. Решение вступило в законную силу.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 14.09.2021 установлено правопреемство, произведена процессуальная замена взыскателя ООО «БухКонсалтинг» на правопреемника ООО «СтройНовация».

Вместе с тем, подрядчик ООО «АЛЬПИНЕ» не исполнило обязательства по выполнению работ. Так, согласно п. 2.1 договора подрядчик ООО «АЛЬПИНЕ» обязано выполнить работы и в установленном порядке сдать заказчику с приложением исполнительной и технической документации в установленные сроки: начало работ 18.07.2016, окончание работ до 30.09.2016.

В установленный срок работа в полном объеме подрядчиком не выполнена.

При сумме задолженности 1 937 929,15 руб. с момента расторжения договора по день полного погашения задолженности проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 18.12.2019 по 09.11.2021 составляют: 190 646,09 руб.

В соответствии с п. 3 ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации проценты за пользование чужими средствами взимаются по день уплаты суммы этих средств кредитору, если законом, иными правовыми актами или договором не установлен для начисления процентов более короткий срок.

Согласно статье 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды.

Расчет процентов за пользование чужими денежными средствами судом проверен, арифметически и методологически выполнен верно.

Принимая во внимание положения статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, проверив представленный истцом расчет процентов за пользование чужими денежными средствами, установив, что ответчик неправомерно удерживает денежные средства истца, суд удовлетворяет требование истца о взыскании процентов в заявленном размере.

Руководствуясь ст. ст. 101, 110, 123, 167 - 171, 176, 177, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

РЕШИЛ:

Взыскать с  общества с ограниченной ответственностью «АЛЬПИНЕ» (ИНН: 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «СТРОЙНОВАЦИЯ» (ИНН: 

<

***>) проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 190 464,09 руб.

Дополнительное решение может быть обжаловано в суд апелляционной инстанции в месячный срок со дня принятия.

 

Судья

Р.Е. Галиева