021/2017-43112(1) 

 АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ  (резолютивная часть)

Дело № А66-352/2017

г. Тверь

15 мая 2017 года

 

Арбитражный суд Тверской области в составе судьи Карсаковой И.В.,  при ведении протокола судебного заседания и аудиозаписи секретарем  судебного заседания ФИО1, при участии представителя истца –  ФИО2, рассмотрев в судебном заседании дело по исковому  заявлению Министерства строительства и жилищно-коммунального  хозяйства Тверской области, г. Тверь к индивидуальному  предпринимателю ФИО3, Волгоградская  область, г. Фролово о взыскании штрафа и неустойки, расторжении  государственного контракта,  

Руководствуясь частью 5 статьи 4, 110, пунктом 2 части 1 статьи 148,  статьями 149, 167–170, 319 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, статьями 309, 310, 330, 452, 779-783 Гражданского  кодекса Российской Федерации Арбитражный суд Тверской области,  

РЕШИЛ:

оставить без рассмотрения требование Министерства строительства и  жилищно-коммунального хозяйства Тверской области (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>) о расторжении государственного контракта от  24.02.2016 № 0136200003616000007-0020473-01.  

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО3 (ИНН 

<

***>, ОГРНИП 304345605800080) в пользу  Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства  Тверской области (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) неустойку  (штраф), предусмотренную государственным контрактом от 24.02.2016 №  0136200003616000007-0020473-01 в размере 12 344 руб. 16 коп., неустойку  (пени) в размере 15 405 руб. 51 коп. за период с 11.12.2016 по 17.04.2017.  

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО3 (ИНН 

<

***>, ОГРНИП 304345605800080)  государственную пошлину в доход федерального бюджета в размере  2000 руб.  

Исполнительные листы выдать взыскателям в соответствии со  статьёй 319 АПК РФ.  

Настоящее решение может быть обжаловано в Четырнадцатый  арбитражный апелляционный суд (г. Вологда) в месячный срок со дня его  принятия.  

Судья И.В. Карсакова