АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

«

Дело № А32-14905/2022

г. Краснодар

28» сентября 2022 года

Суд в составе судьи Хмелевцевой А.С., 

Руководствуясь статьями 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации,   

РЕШИЛ:

Ходатайство общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания  «Технологии инновационного строительства» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  об уточнении требований – удовлетворить, считать заявленными исковые требования о  взыскании с ответчика неустойки в сумме 350 000 рублей.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Оптимальное решение»  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу «Строительная компания «Технологии  инновационного строительства» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) неустойку в  сумме 350 000 рублей, а также судебные расходы по оплате государственной пошлины в  сумме 7 400 рублей.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Оптимальное решение»  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета Российской  Федерации судебные расходы по оплате госпошлины в размере 2 600 руб.  

Решение суда может быть обжаловано в течение 1 месяца с даты его вынесения в  Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд.  

Судья А.С. Хмелевцева