АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А29-5569/2022

26 июня 2024 года

г. Сыктывкар

 

Арбитражный суд Республики Коми в составе судьи Суслова М.О., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания  Лысенко Т.В.,  

рассмотрев в судебном заседании дело по иску муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Ремстрой» (ИНН: 

<

***>, ОГРН:

<

***>) о взыскании неустойки, 

и по встречному иску о взыскании неосновательного обогащения,  

при участии в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований  относительно предмета спора,  

Федерального бюджетного учреждения «Федеральный центр строительного контроля» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>), 

общества с ограниченной ответственностью «Гражданпроект» (ОГРН: 

<

***>,  ИНН: 

<

***>),  

автономного учреждения Республики Коми «Управление государственной экспертизы  Республики Коми» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>),  

общества с ограниченной ответственностью «НЕРУДПРОМ» (ИНН: 

<

***>;  ОГРН: 

<

***>)  

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 171, 176, 180-181 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить частично.  

В удовлетворении встречных требований отказать. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Ремстрой»  

(ИНН: 

<

***>, ОГРН:

<

***>) в пользу муниципального казенного  

учреждения «Управление капитального строительства» (ИНН: 

<

***>,  

ОГРН: 

<

***>) 5 431 587 руб. 81 коп. неустойки. 

В остальной части отказать в удовлетворении требований.  

Исполнительный лист выдать по заявлению истца после вступления решения суда  

в законную силу. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Ремстрой»  

(ИНН: 

<

***>, ОГРН:

<

***>) 32 372 руб. 18 коп. государственной пошлины в  

доход федерльного бюджета. Исполнительный лист выдать после вступления решения суда в законную силу. 

Бухгалтерии Арбитражного суда Республики Коми после вступления решения суда  в законную силу возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Ремстрой»  (ИНН: 

<

***>, ОГРН:

<

***>) с депозитного счета Арбитражного суда  Республики Коми 360 000 руб., перечисленных платежным поручением № 2457  от 13.09.2023 за проведение судебной экспертизы по делу № А29-5569/2022, по  реквизитам, представленным ответчиком.  

Разъяснить, что решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке во  Второй арбитражный апелляционный суд (г.Киров) с подачей жалобы через Арбитражный  суд Республики Коми в месячный срок со дня изготовления в полном объеме.  

Судья М.О. Суслов