Арбитражный суд Московской области 107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва http://asmo.arbitr.ru/ 

Именем Российской Федерации 

 РЕШЕНИЕ 

(резолютивная часть)

Дело № А41-14621/24

12 сентября 2024 года

г.Москва

 

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Дубровской Е.В.,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Якушиным Н.М., 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску ООО «СтройАльянс-М» (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) к ООО «Специализированный застройщик «ПРОЦЕСС»  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***> о взыскании долга по Договорам подряда №  25/01/21-3 от 25.01.2021 года, № П-2/2021 от 26.01.2021 года,  

встречному иску ООО «СЗ «ПРОЦЕСС» к ООО «СтройАльянс-М» о взыскании неустойки за  нарушение сроков производства работ,  

руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации,  

РЕШИЛ:

Первоначальный иск удовлетворить.  

Взыскать с ООО «Специализированный застройщик «ПРОЦЕСС» в пользу ООО  

«СтройАльянс-М» денежные средства в сумме 1768696 рублей 46 копеек, в возмещение  

расходов по уплате государственной пошлины 30687 рублей, а всего 1799383 рубля 46  

копеек. Встречный иск удовлетворить частично. 

Взыскать с ООО «СтройАльянс-М» в пользу ООО «Специализированный застройщик  

«ПРОЦЕСС» неустойку в размере 1767805 рублей 46 копеек, в возмещение расходов по  

уплате государственной пошлины 31578 рублей, а всего 1799383 рубля 46 копеек. Произвести зачет взаимных требований. Обязательства сторон считать прекращенными. Решение суда к исполнению не обращать. 

Возвратить ООО «СтройАльянс-М» из федерального бюджета излишне уплаченную  

по платежному поручению № 15 от 11.01.2024 года государственную пошлину в размере 180  

рублей. 

Решение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд в  

месячный срок со дня его принятия. 

Судья Е.В. Дубровская