АРБИТРАЖНЫЙ СУД КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Красная ул., д. 8, Кемерово, 650000 http://www.kemerovo.arbitr.ru E-mail: info@kemerovo.arbitr.ru ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Р Е Ш Е Н И Е резолютивная часть

Дело № А27-17116/2020

город Кемерово

18 мая 2021 года

Арбитражный суд Кемеровской области в составе судьи Беляевой Л.В.,  

при ведении протокола с использованием аудиозаписи помощником судьи Климовой Е.А.,  рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению  индивидуального предпринимателя Князевой Ирины Владимировны (ОГРНИП:  316420500085767, ИНН 420211730994)  

к обществу с ограниченной ответственностью "Стандарт сервис", г. Горно-Алтайск (ОГРН  1034205007869, ИНН 4208011136)  

о взыскании 642 989 руб. 27 коп. долга за выполнение работ по договору подряда на  строительно-монтажные работы № Ю4/4 от 16.07.2018, 2471403,78 руб. пени на  17.05.2021 и далее до момента фактического исполнения обязательства (с учетом  уточнений)  

и по встречному исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью  "Стандарт сервис", г. Горно-Алтайск (ОГРН 1034205007869, ИНН 4208011136)  

к индивидуальному предпринимателю Князевой Ирине Владимировне (ОГРНИП:  316420500085767, ИНН 420211730994)  

о взыскании 941 487 руб. 15 коп. неустойки по договору подряда № Ю4/4 от 16.07.2018,  96243 руб. 91 коп. убытков (с учетом уточнений)  

третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора,  общество с ограниченной ответственностью «СибГеоПроект-СпецТехнологии», г. Москва  (ОГРН 1094205018159, ИНН 4205185751)  

при участии: 

представителя ИП Князевой И.В. – Лавровой Ю.В., доверенность от 12.05.2020;  представителя ООО «Стандарт сервис» Кузьмина К.О., доверенность от 31.01.2020;  

от ООО «СибГеоПроект-СпецТехнологии» - не явились 

Руководствуясь статьями 110, 132, 168-171, 176, 180, 181 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

р е ш и л:

Первоначальные исковые требования удовлетворить частично. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Стандарт сервис" в пользу  индивидуального предпринимателя Князевой Ирины Владимировны задолженность в  размере 642 989,27 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами за  период с 06.08.2019 по 17.05.2021 в размере 60 942,13 руб., всего 703 931,40 руб.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Стандарт сервис" в пользу  индивидуального предпринимателя Князевой Ирины Владимировны проценты за  пользование чужими денежными средствами на сумму долга 642989,27 руб. с 18.05.2021  по день фактического исполнения обязательства.  

В иске в остальной части отказать. 

Взыскать в доход федерального бюджета государственную пошлину с общества с  ограниченной ответственностью "Стандарт сервис" в размере 8718,25 руб., с  индивидуального предпринимателя Князевой Ирины Владимировны в размере 29853,75  руб.  

Встречные исковые требования удовлетворить частично. 

Взыскать с индивидуального предпринимателя Князевой Ирины Владимировны в  пользу общества с ограниченной ответственностью "Стандарт сервис" неустойку в  размере 322 803 руб., убытки в размере 96 243,91 руб., а также 9439,88 руб. расходов по  уплате государственной пошлины, всего 428486,79 руб.  

В иске в остальной части отказать. 

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью "Стандарт сервис" из  федерального бюджета государственную пошлину в размере 3322 руб., уплаченную по  платежному поручению от 03.09.2020 № 1047.  

Произвести процессуальный зачет и окончательно к взысканию определить с  общества с ограниченной ответственностью "Стандарт сервис" в пользу индивидуального  предпринимателя Князевой Ирины Владимировны 275 444,61 руб.  

Решение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в  течение одного месяца с момента его принятия (изготовления его в полном объеме).  

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его  принятия, если не подана апелляционная жалоба в Седьмой арбитражный апелляционный  суд.  

Решение может быть обжаловано в срок, не превышающий двух месяцев со дня  вступления в законную силу, в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа при  условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной  инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного  срока подачи апелляционной жалобы.  

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд  Кемеровской области.  

Судья Л.В. Беляева