Арбитражный суд Волгоградской области

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

город  Волгоград

«01» февраля 2017 г.

Дело № А12-71316/16

Резолютивная часть решения объявлена  25 января 2017 г.

Решение в полном объеме изготовлено 01 февраля 2017 г.

Арбитражный суд Волгоградской области в составе судьи Кремс Л.А., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Самородовой Т.В., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «ЭнергоАльянс» (ИНН 

<

***>; ОГРН 

<

***>; 156029 обл Костромская 

<

...>) к обществу с ограниченной ответственностью «Энергия Юга» (ИНН 

<

***>; ОГРН 

<

***>; 400011 

<

...>) о взыскании 1 468 945, 39 руб.,

при участии в судебном заседании:

от истца – не явился, извещен (представил ходатайство о рассмотрении дела в его отсутствие),

от ответчика -  ФИО1, доверенность от 31.03.2014 г.

                                                                 УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоАльянс» (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Волгоградской области с исковым заявлением   к обществу с ограниченной ответственностью «Энергия Юга» (далее –   ответчик) о взыскании процентов начисленных в соответствии со ст.395 ГК РФ в сумме 579 918,30 руб., процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными в соответствии со ст.317.1 ГК РФ в сумме 889 027,09 руб.

 Истец просил о рассмотрении дела в отсутствие представителя, настаивал на удовлетворении исковых требований.

Ответчик просил в иске отказать по основаниям, изложенным в отзыве.

 

В силу ст.156 АПК РФ дело рассмотрено в отсутствие истца.

    Суд, изучив материалы дела,  выслушав ответчика, оценив фактические обстоятельства, находит заявленные исковые требования обоснованными и подлежащими удовлетворению в части в силу следующего.

Как следует из материалов дела, 22 июля 2015 года между ООО «Энергия Юга» и ООО «ЭнергоАльянс» был заключен договор подряда № А-046/01, по условиям которого ООО «ЭнергоАльянс» обязалось по заданию ООО «Энергия Юга» выполнить работы, в том числе: подготовку исходно-разрешительной, проектной и рабочей документации, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы с поставкой оборудования, по объекту «Установка двух линейных ячеек на ПС 110/35/10 кв Советская

для электроснабжения Испытательного комплекса, Ахтубинский p-он, Астраханская обл.», сдать результат ООО «Энергия Юга», а ООО «Энергия Юга» - принять и оплатить результат выполненных работ в порядке, предусмотренном договором (далее - договор).

Согласно ст. 711 ГК РФ, порядок и сроки оплаты определяются сторонами в условиях договора. 

Стороны (ООО «Энергия Юга» и ООО «ЭнергоАльянс») в п. 7.1 договора определили, что оплата работ, выполненных ООО «ЭнергоАльянс» и принятых ООО «Энергия Юга», осуществляется последним в течение 60 дней с даты подписания акта приемки у законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме КС-14, получения средств от Заказчика и получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

Стоимость выполненных истцом работ по договору составила 65 933 921,90 руб.

Оплата выполненных работ ответчиком была произведена 18.03.2016 г.

В связи с нарушением срока оплаты выполненных работ истец, обратился в суд с настоящими исковыми требованиями.  

 Согласно статье 309 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно  предъявляемыми требованиями.

В силу положений статьи 310 Гражданского кодекса Российской Федерации односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Согласно статье 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат  работы и оплатить его.

В силу пункта 1 статьи 711 Гражданского кодекса Российской Федерации, если  договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или  отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных  работ является сдача результата работ заказчику (пункт 8 информационного письма  Президиума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 24.01.2000 №51 «Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда»).

  Как следует из материалов дела и не оспаривается сторонами, Акты приемки законченного строительством объекта и ввода в эксплуатацию подписаны 31.12.2015 г.

Следовательно, ООО «Энергия Юга» обязано было оплатить выполненные ООО «ЭнергоАльянс» работы - не позднее 29 февраля 2016 года.

Фактически оплата была произведена 18.03.2016 года.

 Таким образом, просрочка оплаты работ по состоянию на 18.03.2016 г., начиная с

01.03.2016года, составила 18 дней.

Сумма просроченной оплаты - 65 933 921 рубль 90 копеек.

Проценты на сумму долга за период пользования денежными средствами (ст. 317.1 ГК РФ) за период с 01.03.2016 года по 18.03.2016 года составляют 340 478 рублей 45 копеек, а не 889 027 рублей 09 копеек. (65 933 921 рубль 90 копеек.*10,5%/366*18).

При таких обстоятельствах исковые требования подлежат частичному удовлетворению. 

  В силу ст.110 АПК РФ с ответчика в пользу истца подлежат взысканию расходы по госпошлине.

  На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.  167-171 АПК РФ, суд

 

Р Е Ш И Л:

Исковые требования удовлетворить в части.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Энергия Юга» (ИНН 

<

***>; ОГРН 

<

***>; 400011 

<

...>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «ЭнергоАльянс» (ИНН 

<

***>; ОГРН 

<

***>; 156029 обл Костромская 

<

...>) проценты за пользование чужими денежными средствами, начисленными в соответствии со ст.317.1 ГК РФ, в сумме 340 478,45 руб., расходы по госпошлине в сумме 9809,57 руб.

В остальной части иска отказать.

 Решение арбитражного суда первой инстанции может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца после его принятия.

В соответствии с ч.2 ст. 257 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, апелляционная жалоба подается через арбитражный суд Волгоградской области.

Судья                                                                                                                     Л.А. Кремс