АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

350063, 

<

...>

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

г. Краснодар Дело № А32-33573/2024

«30» июня 2025 года 

резолютивная часть решения принята 05.06.2025 года

мотивированное решение изготовлено 30.06.2025 года

Арбитражный суд Краснодарского края в составе судьи Миргородской О.П., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Богатых Д.А., рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению

АО «Электросети Кубань» (ИНН 

<

***>) г. Краснодар

к ООО «Первая Межевая Компания» (ИНН 

<

***>) г. Краснодар

о взыскании авансового платежа в размере 49 422,58 руб., неустойку за период с 25.09.2020 по 21.05.2024 в размере 109 223,91 руб.

при участии в судебном заседании:

от истца представитель не явился,

от ответчика представитель не явился,

УСТАНОВИЛ:

АО «Электросети Кубань» обратилось в суд с иском к ООО «Первая Межевая Компания» о взыскании авансового платежа в размере 49 422,58 руб., неустойку за период с 25.09.2020 по 21.05.2024 в размере 109 223,91 руб.

Истец и ответчик явку представителей в судебное заседание не обеспечили, о времени и месте проведения уведомлены надлежащим образом.

Изучив и исследовав по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные суду доказательства, суд установил следующее.

Как следует из материалов дела, Между ООО «Первая Межевая Компания» (далее - Ответчик, Подрядчик) и АО «НЭСК-электросети» (далее - Истец, Общество, Заказчик) заключен договор подряда № 95 НС-ДХ от 24.03.2020 (далее “ Договор).

Родовым общим собранием акционеров АО «НЭСК-электросети» 29.06.2023 был утвержден. Устав Общества в повой "редакции, содержащий новое наименование Общества - АО «Электросети Кубани». Этот факт подтверждается листом записи ЕГРЮЛ.

Согласно п. 1.1. Договора, Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по разработке документации по планировке территории по объекту.

В соответствии с и. 1.3. результатом работ по Договорам является подготовленная документация по планировке территории, согласованная в установленном порядке с заинтересованными государственными и муниципальными органами.

Согласно положениям раздела 4 Договора обязанностями Подрядчика являются:

Выполнить работы, являющиеся предметом Договора, в установленный срок, в полном объеме, надлежащим образом, в соответствии с предусмотренными законодательством и Договором требованиями, собственными силами или с привлечением субподрядчиков.

Сдать Документацию Заказчику в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

Согласно разделу 2 Договора сроком начала выполнения работ является момент подписания Договора, конченый срок - 6 календарных месяцев с момента начала выполнения работ.

Следовательно, конечным сроком выполнения работ является 24.09.2020.

Согласно п. 10.1. Договора, Договор действует с момента подписания до полного исполнения Сторонами своих обязательств. Следовательно, окончание срока выполнения работ не освобождает Подрядчика от их . выполнения.

Пунктом 3.1. Договора предусмотрена цена договора, которая согласно смете составляет 164 741,95 руб.

Порядок оплаты предусмотрен пунктом 3.4. Договора:

-авансовый платеж в размере 30% от общей их стоимости вносится в течение 5 календарных дней с даты подписания Договора

-окончательный платеж в размере 70% выплачивается в течение 5

календарных дней с даты подписания Акта выполненных работ и передачи документаций Заказчику.

Внесение Заказчиком аванса подтверждается платежным поручением (Приложение №3).

Разделом 6 Договора предусмотрен порядок сдачи и приемки работ. Предусмотрено подписание Акта выполненных работ, однако, такой акт подписан не был в связи с тем, что работы не были сданы Подрядчиком.

Пункт 6.5. Договора в связке со ст. 716 ГК РФ гарантируют право Подрядчика на отказ от выполнения Договора при нецелесообразности или к невозможности его выполнения при условии уведомления Заказчика о таких обстоятельствах. Однако, подобное уведомление в адрес Заказчика не поступало.

В соответствии с п. 10.4. Договора, Заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке в любое время до истечения его срока при условии письменного уведомления Подрядчика. Договор считается расторгнутым по истечении 30 дней с момента направления такого уведомления.

Обществом 12.04.2024 в адрес Ответчика направлено уведомление о расторжении Договора (исх. № ЭК/ДИО/09/2360) и о возврате авансовых платежей. Согласно уведомлению, Договор расторгается с 13.05.2024.

Требования указанного уведомления добровольно Ответчиком не удовлетворены, что явилось основанием для обращения Общества в суд с настоящим исковым заявлением.

Проверив и оценив представленные в материалы дела доказательства, суд пришел к следующим выводам.

Услуги, предусмотренные договором от 24.03.2020 № 95 НС-ДХ выполнены Ответчиком в полном объеме, предусмотренном договором.

Согласно п. 1.1. договора от 24.03.2020 № 95 НС-ДХ результатом оказанных услуг является: Подготовленная документация по планировке территории, направленная на согласование в Администрацию муниципального образования Апшеронский район в соответствии с действующим законодательством в количестве 2 экз., а также в Министерство природных ресурсов Краснодарского края в количестве 1 экз.

Спорные правоотношения по своей правовой природе относятся к договору возмездного оказания услуг, в силу чего подпадают под правовое регулирование норм обязательственного права части первой ГК РФ и подлежат специальному регулированию нормами гл. 39 части второй ГК РФ.

Поскольку срок начала оказания услуг определен днем подписания договора от 24.03.2020 №95 НС-ДХ, то 6-месячный срок по разработке документации по планировке территории начинает течь 24.03.2020 и окончился 24.09.2020.

Согласно п.4.1 договора от 24.03.2020 №95 НС-ДХ исполнитель обязан выполнить услуги, надлежащим образом, в соответствии с предусмотренным законодательством и настоящим договором требованиями, собственными силами или с привлечением субподрядчика. 

Подтверждением выполнения условий договора является письмо от 22.07.2020 №647/20 «Об утверждении документации по планировке территории», которым подтверждается факт направления подготовленной документации по планировке территории.  

Исхода из даты направленна указанных документов в адрес Администрации муниципального образования Апшеронский район, они направлены 22.07.2020. то есть просрочки обязательств по договору Ответчиком не допущено.

Аналогичное письмо направлялось ООО «Первая межевая компания» в адрес Министерства природных ресурсов Краснодарского края.

Акты выполненных работ вместе с письмами с отметками нарочно сдавались Исполнителем Заказчику, однако подписанными не вернулись.

Таким образом. Исполнителем ООО «Перш межевая компания» услуги фактически выполнены надлежащего качества, в предусмотренные договором от 24.03.2020 порядке и сроки, Услуги приняты Заказчиком АО «Электросети Кубани» по объему и качеству без замечаний.

Учитывая, что работы выполнены в срок, просрочки исполнения спорного объекта Исполнителем не допущено, исковые требования подлежат отклонению.

Судебные расходы подлежат распределению по правилам статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 167-176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л:

В удовлетворении исковых требований АО «Электросети Кубань» г. Краснодар отказать.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба.

Решение может быть обжаловано в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия через Арбитражный суд Краснодарского края в порядке, определенном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, и в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в двухмесячный срок с момента вступления решения в законную силу через Арбитражный суд Краснодарского края в порядке, определенном главой 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

СудьяО.П. Миргородская