АРБИТРАЖНЫЙ СУД СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е Резолютивная часть

Дело № А63-13983/2016

г. Ставрополь

07 июня 2017 года

Арбитражный суд Ставропольского края в составе судьи Волошиной Л.Н., при  ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, рассмотрев в  судебном заседании исковое заявление  

общества с ограниченной ответственностью «Арго+», г. Ессентуки, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, 

к министерству природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского  края, г. Ставрополь, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>,  

к министерству финансов Ставропольского края, г. Ставрополь, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, 

с участием третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований  относительно предмета спора, государственного казенного учреждения Ставропольского  края «Управление строительного контроля и строительства сооружений природоохранного  назначения», г. Ставрополь,  

о взыскании 28 975 996 руб. неустойки, начисленной за период с 05.04.2014 по  13.03.2016,  

при участии в судебном заседании представителя истца ФИО2, по  доверенности от 27.09.2016, представителей ответчика ФИО3, по доверенности от  24.03.2017, ФИО4, по доверенности от 15.05.2017, представителя соответчика  министерства финансов СК ФИО5 по доверенности № 36-22-09/65 от 11.01.2017 в  отсутствие представителя третьего лица, надлежащим образом извещенного.  

 Руководствуясь статьями 110, 167, 168, 170, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Ставропольского края  

РЕШИЛ:

исковые требования удовлетворить частично. 

Взыскать с министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды  Ставропольского края, г. Ставрополь, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, в пользу  общества с ограниченной ответственностью «Арго+», г. Ессентуки, ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>, 26 804 396 руб. 96 коп. неустойки за период с 05.04.2014 по 13.06.2016 и  88 735 руб. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины.  

В удовлетворении остальной части иска и в отношении министерства финансов  Ставропольского края в иске отказать.  

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу. 

Решение суда может быть обжаловано через Арбитражный суд Ставропольского  края в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его  принятия и в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа при условии, что решение было  предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд  

апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи  апелляционной жалобы.  

Судья Л.Н. Волошина.