4063/2020-184655(1) 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области 

Резолютивная часть решения

 

14 мая 2020 года. Дело № А56-97693/2018 

Руководствуясь статьями 104, 110, 167-171 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации,  

решил:

Иск удовлетворить частично. 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «АЛАРМ911» в пользу  Общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Сегмента» 1  612 544 руб. 32 коп. неустойки за просрочку сдачи работ по договору за период с  14.09.2017 по 06.02.2018 и 12 294 руб. 00 коп. расходов по уплате государственной  пошлины.  

В удовлетворении остальной части иска отказать. 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Строительная  компания «Сегмента» в пользу Общества с ограниченной ответственностью  «АЛАРМ911» 34 981 руб. 20 коп. расходов по оплате судебной экспертизы.  

По результатам зачета встречных требований взыскать с Общества с  ограниченной ответственностью «АЛАРМ911» в пользу Общества с ограниченной  ответственностью «Строительная компания «Сегмента» 1 589 857 руб. 12 коп.  

Возвратить Обществу с ограниченной ответственностью «Строительная  компания «Сегмента» из федерального бюджета 59 337 руб. 00 коп. государственной  пошлины, излишне уплаченной по платежному поручению от 30.07.2018 № 1022.  

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный  суд в течение месяца со дня его изготовления в полном объеме.  

Судья Нестеров С.А.