АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А45- 2228/2021

г. Новосибирск

23 апреля 2021 года

Резолютивная часть решения объявлена 19 апреля 2021 года.

В полном объеме решение изготовлено 23 апреля 2021 года.

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Нефедченко И.В.,  при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,  рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску муниципального унитарного предприятия города Новосибирска "Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), г. Новосибирск, 

к обществу с ограниченной ответственностью "Эдем" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), г. Новосибирск,

о взыскании суммы основного долга по договору водоотведения поверхностных сточных вод №115АЛ19 за период с 01.04.2019 по 31.10.2019 в размере 144774 рублей 16 копеек, суммы пени за период с 11.07.2020 по 17.12.2020 в размере 7572 рублей 80 копеек, суммы основного долга по договору водоотведения поверхностных сточных вод №343АЛ20 за период апрель-август 2020 года в размере 106374 рублей 24 копеек, суммы пени за период с 11.07.2020 по 17.12.2020 в размере 3596 рублей 34 копеек, пени по договорам водоотведения поверхностных сточных вод №115АЛ19, №343АЛ20 за период с 18.12.2020 по день фактической уплаты основного долга, исходя из 1/130 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на дату оплаты, от суммы основного долга с учетом уменьшения на сумму поступающих платежей за каждый день просрочки по день фактической уплаты суммы долга,

        при участии представителей: 

от истца: ФИО2, по доверенности от 17.12.2020, паспорт, диплом, ФИО3, по доверенности от 06.04.2021, паспорт, диплом, 

от ответчика: ФИО4, по доверенности от 16.04.2021, паспорт, диплом,

УСТАНОВИЛ:

муниципальное унитарное предприятие города Новосибирска "Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений" (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд Новосибирской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Эдем" (далее  - ответчик) о взыскании суммы основного долга по оплате водоотведения поверхностных сточных вод в размере 251148 рублей 40 копеек, суммы пени за период с 11.07.2020  по 17.12.2020 в размере 11169 рублей 14 копеек, суммы пени за период с 18.12.2020 до момента фактического исполнения обязательства.

Исковое заявление основано ссылками на статьи 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), статьей 14 федерального закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", пункты 25, 28, 30 постановления Правительства РФ от 29.07.2013 N 644 "Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" и мотивировано ненадлежащим исполнением ответчиком своих обязательств по оплате услуг по водоотведению поверхностных сточных вод.

Истец в судебном заседании поддержал исковые требования в полном объеме.

Ответчик с заявленными требованиями не согласен, суть возражений сводится к тому, что истцом не доказано фактическое оказание услуг в заявленный период, договор между сторонами отсутствует, неустойка рассчитана неверно.  Подробно возражения изложены в отзыве.

Исследовав материалы дела, выслушав представителей сторон, оценив представленные доказательства в их совокупности в порядке статьи 71 АПК РФ, арбитражный суд находит иск обоснованным и подлежащим удовлетворению, при этом суд исходит из следующего.

В соответствии со статьей 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Как следует из материалов дела, МУП «УЗСПТС» (организация водопроводно-канализационного хозяйства), является субъектом естественных монополий в сфере услуг водоотведения с использованием централизованных систем, систем коммунальной инфраструктуры, на территории Новосибирской области.

ООО «Эдем» на праве собственности принадлежит земельный участок с кадастровым номером 54:35:091445:19,  общая площадь которого составляет 2,7559 Га.

Постановлением мэрии города Новосибирска от 27.09.2017 № 4410 «О схеме централизованной ливневой системы водоотведения города Новосибирска на 2017 -2027 годы» утверждена схема централизованной ливневой системы водоотведения города Новосибирска в соответствии с которой отвод поверхностных сточных вод с территории города Новосибирска осуществляется по коллекторам ливневой канализации со сбросом в Новосибирское водохранилище, реки Обь, Ельцовка-1, Ельцовка-2, Каменку, Плющиху, Иню, Тулу, Нижняя Ельцовка, ручей Камышенский.

Согласно схеме централизованной ливневой системы водоотведения города Новосибирска, на 2017 - 2027 годы, утвержденной Постановлением мэрии города Новосибирска от 27.09.2017 N 4410, земельный участок с кадастровым номером 54:35:091445:19 находится в эксплуатационной зоне правого берега реки Обь, реки Барышиха, реки Нижняя Ельцовка (Графическое приложение № 8).

Порядок заключения договоров водоотведения, установлен Правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 №644.

Абзацем вторым пункта 39 указанных правил установлено, что договор водоотведения, предусматривающий отведение (прием) поверхностных сточных вод, заключается между организацией водопроводно-канализационного хозяйства и лицом, владеющим на законном основании объектом недвижимого имущества, в том числе земельным участком, зданием, сооружением, находящимся в зоне централизованного водоотведения поверхностных сточных вод, определенной в схеме водоснабжения и водоотведения.

Таким образом, у ООО «Эдем» возникает обязанность заключить договор водоотведения, предусматривающий отведение (прием) поверхностных сточных вод с МУП «УЗСПТС», в порядке, предусмотренном Правилами.

Основанием для заключения договора водоотведения является заявка абонента на заключение такого договора, либо предложение о заключении договора от организации водопроводно-канализационного хозяйства (пункт 8 Правил).

Типовая форма договора в области холодного водоснабжения и водоотведения утверждена постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 645.

22.03.2019 ответчик получил предложение заключить договор водоотведения поверхностных сточных вод № 115АЛ19 в двух экземплярах, что подтверждается отметкой о вручении.

19.05.2019 ответчик получил предложение заключить договор водоотведения поверхностных сточных вод № 343АЛ20 в двух экземплярах, что подтверждается отметкой о вручении.

Пунктом 12 Правил предусмотрен обязательный для сторон порядок действий при заключении договора водоотведения (поверхностных сточных вод).

Абонент в течение 30 дней со дня поступления проектов договора холодного водоснабжения, договора водоотведения или единого договора холодного водоснабжения и водоотведения обязан подписать оба экземпляра каждого проекта договора и направить 1 экземпляр подписанного договора организации водопроводно-канализационного хозяйства с приложением к такому договору документов, подтверждающих правомочия лица, действующего от имени абонента и подписавшего договор. Договор считается заключенным со дня получения организацией водопроводно-канализационного хозяйства (гарантирующей организацией) подписанного абонентом договора холодного водоснабжения, договора водоотведения или единого договора холодного водоснабжения и водоотведения, если иное не установлено настоящими Правилами или соответствующим договором.

В случае если по истечении 30 дней со дня поступления абоненту от организации водопроводно-канализационного хозяйства проектов указанных договоров абонент не представил подписанные договоры либо предложение об изменении представленных проектов договоров в части, не противоречащей положениям Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении», настоящих Правил и условиям типовых договоров (в части условий договора, определяемых организацией водопроводно-канализационного хозяйства и абонентом), такие договоры считаются заключенными на условиях, содержащихся в договорах, представленных организацией водопроводно-канализационного хозяйства.

В установленный срок каких-либо предложений об изменении представленных проектов договоров в части, не противоречащей положениям Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении», Правил и условиям типовых договоров (в части условий договоров, определяемых организацией водопроводно-канализационного хозяйства и абонентом), ответчиком представлено не было.

На основании указанных доводов и фактических обстоятельств договор № 115АЛ19, поступивший в адрес ООО «Эдем» 22.03.2019, считается заключенным с 23.04.2019 года.  Договор № 343АЛ20, поступивший в адрес ООО «Эдем» 19.05.2020, считается заключенным с 22.06.2020 года.

В соответствии с п. 1, 4, 6 Договоров организация водопроводно-канализационного хозяйства, осуществляющая водоотведение, обязуется осуществлять прием сточных вод абонента в централизованную систему водоотведения и обеспечивать их транспортировку, очистку и сброс в водный объект, а абонент обязуется соблюдать режим водоотведения, требования к составу и свойствам сточных вод, отводимых в централизованные системы водоотведения, устанавливаемые в целях предотвращения негативного воздействия на работу объектов централизованной системы водоотведения, нормативы по объему отводимых в централизованные системы водоотведения сточных вод (далее - нормативы по объему сточных вод) и нормативы состава сточных вод и производить организации водопроводно-канализационного хозяйства оплату водоотведения в сроки и порядке, которые определены в настоящем договоре.

Датой начала приема сточных поверхностных вод по Договору № 115АЛ19 является 01.01.2019 г., по Договору 343АЛ20 - 01.01.2020 г.

Оплата по договору осуществляется абонентом по тарифам на водоотведение, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов).

Тариф на водоотведение в 2019 году установлен Приказом департамента по тарифам Новосибирской области от 30.10.2018 года № 310-В «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на водоотведение поверхностных сточных вод для Муниципального унитарного предприятия города Новосибирска «Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений», осуществляющего деятельность по водоотведению поверхностных сточных вод на территории города Новосибирска, на период регулирования 2019 - 2021 годов», в размере 14,46 руб./м3 (без НДС).

Согласно приложениям № 2, № 5 к Договору 115АЛ19 и установленного тарифа, размер оплаты водоотведения поверхностных сточных вод за весь срок действия Договора составляет 144774 рубля 16 копеек  (счет на оплату № 1020 от 22.06.2020 года).

Тариф на водоотведение поверхностных сточных вод с 01.01.2020 по 30.06.2020 -14,46 руб./м3 (без НДС), с 01.07.2020 по 31.12.2020 - 14,64 руб./м3 (без НДС), согласно приказа № 345-В от 29.10.2019 «О корректировке на 2020 год тарифов на водоотведение поверхностных сточных вод, установленных на долгосрочный период регулирования для Муниципального унитарного предприятия города Новосибирска «Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений», осуществляющего деятельность по водоотведению поверхностных сточных вод на территории города Новосибирска».

Согласно приложениям № 2, № 5 к Договору 343АЛ20 и установленного тарифа, размер оплаты водоотведения поверхностных сточных вод с января по сентябрь составляет 106374 рубля 24 копейки:

- за апрель 2020 года - 17 641,20 рубль (счет на оплату № 1021 от 22.06.2020 года);

- за май 2020 года - 17 641,20 рубль (счет на оплату № 1021 от 22.06.2020 года);

- за июнь 2020 года - 17 641,20 рубль (счет на оплату № 1916 от 16.09.2020 года);

- за июль 2020 года - 17 860,80 рублей (счет на оплату № 1916 от 16.09.2020 года);

- за август 2020 года - 17 860,80 рублей (счет на оплату № 1916 от 16.09.2020 года).

В силу п. 7 Договора расчетный период, установленный настоящим договором, равен одному календарному месяцу. Абонент вносит оплату по настоящему договору в следующем порядке:

50 процентов стоимости объема сточных вод, сброшенных абонентом за предыдущий месяц (для абонентов, договоры с которыми заключены менее одного месяца назад, - стоимости максимального расхода сточных вод, указанных в настоящем договоре), вносится до 18-го числа текущего месяца;

оплата за фактически оказанные услуги водоотведения в истекшем месяце с учетом средств, ранее внесенных абонентом в качестве оплаты за водоотведение в расчетном периоде, осуществляется до 10-го числа месяца, следующего за месяцем, за который осуществляется оплата, на основании счетов, выставляемых к оплате организацией водопроводно-канализационного хозяйства не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем.

06.07.2020 ответчик получил счета на оплату от 22.06.2020 № 1020, от 22.06.2020 № 1021 и 30.09.2020 счет на оплату от 16.09.2020 № 1916.

До настоящего времени ООО «Эдем» оплату по Договору 115АЛ19 за период с 01.01.2019 по 31.12.2019 г., а также оплату по Договору 343АЛ20 за период с 01.01.2020 г. по 31.08.2020 г. не произвело, доказательств иного ответчиком не представлено

17.09.2020 МУП «УЗСПТС» в адрес ответчика направило претензию № 24/07/04330 о необходимости оплатить задолженность по Договору № 115АЛ19, по Договору 343АЛ20. 

Неисполнение требований истца по оплате стоимости оказанных услуг в добровольном порядке, послужило основанием для обращения с настоящим иском в арбитражный суд.

Статьи 309, 310 Гражданского кодекса РФ устанавливают, что обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, односторонний отказ от исполнения обязательств не допускается.   

Истец оказал ответчику услуги по водоотведению, что  подтверждается материалами дела, в том числе счетами на оплату № 1020 и № 1021 от 22.06.2020, № 1916 от 16.09.2020.

Расчет суммы основного долга истцом выполнен расчетным способом в соответствии с приказом Минстроя России от 17.10.2014 N 639/пр "Об утверждении Методических указаний по расчету объема принятых (отведенных) поверхностных сточных вод" (Зарегистрировано в Минюсте России 24.02.2015 N 36194), размер долга за период с января 2019 года по август 2020 года  составляет 251148 рублей 40 копеек.

Данные обстоятельства в своей совокупности в соответствии со ст.ст. 307, 309, 310, Гражданского кодекса РФ возлагают на ответчика обязанность уплатить долг за водоснабжение в сумме 251148 рублей 40 копеек.

 При этом не принимаются доводы ответчика об отсутствии оснований для оплаты по причине недоказанностью факта оказания услуг в связи со следующим. 

Отношения в сфере водоснабжения и водоотведения регулируются Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644, Правилами организации коммерческого учета воды, сточных вод, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.09.2013 № 776.

В соответствии с п. 2 ст. 2 Федерального закона № 416-ФЗ водоотведение представляет собой прием, транспортировку и очистку сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения.

Согласно п. 23 ст. 2 Федерального закона № 416-ФЗ сточные воды централизованной системы водоотведения - это принимаемые от абонентов в централизованные системы водоотведения воды, а также дождевые, талые, инфильтрационные, поливомоечные, дренажные воды, если централизованная система водоотведения предназначена для приема таких вод.

В силу п. 2 Правил № 644 под поверхностными сточными водами понимаются принимаемые в централизованную систему водоотведения дождевые, талые, инфильтрационные, поливомоечные, дренажные сточные воды.

В соответствии с ч. 1 ст. 14 Федерального закона № 416-ФЗ по договору водоотведения организация, осуществляющая водоотведение, обязуется осуществлять прием сточных вод абонента в централизованную систему водоотведения и обеспечивать их транспортировку и сброс в водный объект, а абонент обязуется соблюдать нормативы состава сточных вод и требования к составу и свойствам сточных вод, производить организации, осуществляющей водоотведение, оплату водоотведения, вносить плату за нарушение указанных нормативов и требований.

В силу п. 38 Правил № 644 отведение (прием) поверхностных сточных вод в централизованные системы водоотведения осуществляется на основании договора водоотведения, заключаемого с учетом особенностей, установленных настоящими Правилами.

В соответствии с п. 39 Правил № 644 договор водоотведения. предусматривающий отведение (прием) поверхностных сточных вод, заключается между организацией водопроводно-канализационного хозяйства и лицом, владеющим на законном основании объектом недвижимого имущества, в том числе земельным участком, зданием, сооружением, находящимся в зоне централизованного водоотведения поверхностных сточных вод, определенной в схеме водоснабжения и водоотведения. До утверждения схемы водоснабжения и водоотведения новые договоры водоотведения заключаются с абонентами, в отношении которых согласно решению органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, применяются тарифы на водоотведение для поверхностных сточных вод, либо если возможность отведения (приема) поверхностных сточных вод от объектов таких абонентов предусмотрена условиями подключения (технологического присоединения).

Согласно п. 40 Правил № 644 зона централизованного водоотведения поверхностных сточных вод определяется органом местного самоуправления в схеме водоснабжения и водоотведения в отношении каждой организации водопроводно-канализационного хозяйства, осуществляющей отведение (прием) поверхностных сточных вод.

МУП «УЗСПТС» (организация водопроводно-канализационного хозяйства), является субъектом естественных монополий в сфере услуг водоотведения с использованием централизованных систем, систем коммунальной инфраструктуры, на территории Новосибирской области.

Земельный участок с кадастровым номером 54:35:091445:19 общей площадью 27 559 кв. м на праве собственности принадлежит ООО «Эдем».

Схема централизованной ливневой системы водоотведения города Новосибирска на 2017 - 2027 годы, утверждена Постановлением мэрии города Новосибирска от 27.09.2017 N4410.

Земельный участок с кадастровым номером 54:35:091445:19 находится в зоне централизованной ливневой системы, номер водосборного бассейна 7-86 (Графическое приложение № 8).

Согласно п/п № 1.3 приложения № 2 к Приказу департамента по тарифам Новосибирской области от 30.10.2018 года № 310-В, для зоны правого берега реки Обь, номер водосборного бассейна с 7-77 по 7-99, установлен тариф на водоотведение поверхностных сточных вод в размере 14,46 руб./м3 (без НДС).

В соответствии с п/п № 1.3 приложения к Приказу департамента по тарифам Новосибирской области от 29.10.2019 года № 345-В, для зоны правого берега реки Обь, номер водосборного бассейна с 7-77 по 7-99, установлен тариф на водоотведение поверхностных сточных вод с 01.01.2020 по 30.06.2020 - 14,46 руб./м3 (без НДС), с 01.07.2020 по 31.12.2020 - 14,64 руб./м3 (без НДС).

Таким образом, исходя из норм действующего законодательства и представленных материалов дела, следует, что ООО «Эдем» находится в зоне централизованной системы водоотведения поверхностных сточных вод для которой департамент по тарифам Новосибирской области установил тариф водоотведения для МУП «УЗСПТС».

На основании изложенного, у ООО «Эдем» возникает обязанность заключить договор водоотведения поверхностных сточных вод с МУП «УЗСПТС».

Основанием для заключения договора водоотведения является заявка абонента на заключение такого договора, либо предложение о заключении договора от организации водопроводно-канализационного хозяйства (пункт 8 Правил № 644).

По условиям договоров МУП «УЗСПТС», осуществляющее водоотведение, обязуется осуществлять прием сточных вод ООО «Эдем» в централизованную систему водоотведения и обеспечивать их транспортировку, очистку и сброс в водный объект, а ООО «Эдем» обязуется соблюдать режим водоотведения, требования к составу и свойствам отводимых сточных вод, установленные законодательством Российской Федерации, нормативы отводимых в централизованную систему водоотведения сточных вод и производить организации водопроводно-канализационного хозяйства оплату водоотведения в сроки, порядке и размере, которые определены в настоящими договорами.

В соответствии с условиями договоров № 115АЛ19, № 343АЛ20, МУП «УЗСПТС» осуществляет водоотведение поверхностных сточных вод с земельного участка ООО «Эдем», находящихся в зоне централизованной ливневой системы.

Из системного толкования положений п. п. 16, 17, 31, 32 Правил № 644 следует, что действующее законодательство устанавливает требования к согласованию границ эксплуатационной ответственности при заключении договора водоотведения, как в случае присоединения абонента к централизованной системе водоотведения, так и в случае неорганизованного сброса поверхностных сточных вод в централизованную систему водоотведения.

В силу п. 43 Правил № 644 в договоре водоотведения, предусматривающем отведение (прием) поверхностных сточных вод, определяются точки приема поверхностных сточных вод.

На территории принадлежащей на праве собственности ООО «Эдем» расположена ливневая канализация, в которую поступают поверхностные сточные воды ответчика. Указанная ливневая канализация технологически присоединена к централизованной системе водоотведения, что подтверждается приложениями № 7 к Договору № 115АЛ19 и Договору 343АЛ20 и инженерно-топографическим планом.

Согласно приложению № 7 к Договору № 115АЛ19 и Договору 343АЛ20 установлена точка приема поверхностных сточных вод. Указанная точка приема входит в состав ливневой канализации по адресу: ул. Демакова. Указанная ливневая канализация на праве хозяйственного ведения принадлежит МУЛ «УЗСПТС», что подтверждается выпиской из ЕГРН.

Вышеуказанная точка приема поверхностных сточных вод является границей эксплуатационной ответственности МУП «УЗСПТС» и ООО «Эдем», приложение № 1 к Договору № 115АЛ19 и Договору 343АЛ20.

Таким образом. МУП «УЗСПТС» осуществляет прием поверхностных сточных вод с территории ООО «Эдем» в централизованную систему водоотведения и обеспечивает их транспортировку, очистку и сброс в предусмотренный водосборный бассейн 7-86.

На основании изложенного. МУП «УЗСПТС» приступило к исполнению своих обязательств по Договору № 115АЛ19 и Договору 343АЛ20. Факт оказания услуги по водоотведению в спорный период документально подтвержден.

В соответствии с п. 41 Правил № 644 отведение (прием) поверхностных сточных вод может осуществляться без непосредственного подключения к централизованной системе водоотведения.

Виду отсутствия у ответчика приборов учета сточных вод, расчет объема принимаемых (отведенных) поверхностных сточных вод был выполнен МУП «УЗСПТС» в соответствии с методическими указаниями по расчету поверхностных сточных вод, утвержденных приказом Минстроя России от 17.10.2014 № 639/пр.

Ссылка ООО «Эдем» на судебную практику, в частности, на Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 11.12.2018 № Ф10-4273/2018 по делу N А83-8094/2017, является несостоятельной, так как в рамках указанных дел установлены иные обстоятельства.

Кроме того, ответчиком заявлено о взыскании пени.

В силу пункта 1 статьи 330 Гражданского кодекса РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков. 

Согласно пункту 6.2. статьи 14 Федерального закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" абонент, несвоевременно и (или) не полностью оплативший услуги по договору водоотведения, обязан уплатить организации, осуществляющей водоотведение, пени в размере одной стотридцатой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки начиная со следующего дня после дня наступления установленного срока оплаты по день фактической оплаты.

В связи с нарушением сроков оплаты, установленных законом, ответчику начислены пени по двум договорам за период с 11.01.2020 по 17.12.202 в общей сумме 11169 рублей 14 15 копеек.

Правильность арифметического расчета судом проверена, является верным, о снижении размера пени в порядке статьи 333 ГК РФ судом не заявлено.

Также заявлено требование о взыскании пени по день фактической оплаты суммы долга.

В соответствии с пунктом 65 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 7 от 24.03.2016 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» по смыслу статьи 330 ГК РФ, истец вправе требовать присуждения неустойки по день фактического исполнения обязательства.

Присуждая неустойку, суд по требованию истца в резолютивной части решения указывает сумму неустойки, исчисленную на дату вынесения решения и подлежащую взысканию, а также то, что такое взыскание производится до момента фактического исполнения обязательства.

При таких обстоятельствах с ответчика в пользу истца подлежат взысканию пени с  18.12.2020  по день фактической уплаты основного долга, исходя из 1/130 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на дату оплаты, от суммы основного долга с учетом уменьшения на сумму поступающих платежей за каждый день просрочки по день фактической уплаты суммы долга.

Оценивая указанные выше обстоятельства в их совокупности, суд приходит к выводу о том, что требование истца о взыскании основного долга в размере  251148 рублей 40 копеек, сумму пени в размере 11169 рублей 14 копеек, а также пени по день фактического исполнения обязательства, являются обоснованными и подлежат удовлетворению. 

Судебные расходы по уплате государственной пошлины  подлежат распределению в соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса РФ и относятся на ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 150, 151, 167-170, 176, Арбитражного процессуального кодекса РФ, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

Иск удовлетворить.

 Взыскать с  общества с ограниченной ответственностью "Эдем" (ОГРН 

<

***>) в пользу муниципального унитарного предприятия города Новосибирска "Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений" (ОГРН 

<

***>) сумму основного долга в размере 251148 рублей 40 копеек, сумму пени в размере 11169 рублей 14 копеек, сумму пени с  18.12.2020   по день фактической уплаты основного долга, исходя из 1/130 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на дату оплаты, от суммы основного долга с учетом уменьшения на сумму поступающих платежей за каждый день просрочки по день фактической уплаты суммы долга,  а также судебные расходы по оплате государственной пошлины в размере 8246 рублей.

Решение, не вступившее в законную силу,  может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в течение месяца после его принятия.

Решение, вступившее в законную силу, может быть обжаловано в порядке кассационного производства в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления его в законную силу при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд Новосибирской области.

Судья                                                                                  И.В. Нефедченко