АРБИТРАЖНЫЙ СУД КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Р Е Ш Е Н И Е РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ 

г. Черкесск Дело № А25-3349/2024 пр. Ленина, 9 27 марта 2025 года  

Арбитражный суд Карачаево-Черкесской Республики в составе судьи Хутова Т.Л., при ведении протокола судебного заседания секретарем с/з Чомавой А.А., рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики (ОГРН 1110917001832, ИНН 0917018640) к обществу с ограниченной ответственностью «Практик» (ИНН 0901040714, ОГРН 1030900708387) о взыскании денежных средств,  

третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора: Карачаево-Черкесское республиканское казенное предприятие «Дирекция капитального строительства» (ОГРН 1060917030020, ИНН 0917003595),  

в отсутствие представителей сторон, 

руководствуясь статьями 110, 166 – 171,176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Практик» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в казну Карачаево-Черкесской Республики в лице Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики неустойку за просрочку исполнения обязательств по государственному контракту от 28.03.2022 № 23-061 по организации выполнения строительно-монтажных работ по объекту: «Врачебная амбулатория а. Зеюко Республиканского государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Хабезская центральная районная больница»» в размере 591 007 (пятьсот девяносто одна тысяча семь) рублей 63 копеек начисленной за период с 01.01.2024 по 24.09.2024, с продолжением ее начисления по день фактической оплаты задолженности.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Практик» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 34 550 (Тридцать четыре тысячи пятьсот пятьдесят) рублей.  

Решение вступает в законную силу по истечении месяца с момента его изготовления в полном объеме и может быть обжаловано до истечения указанного срока в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд (Вокзальная улица, дом 2, Ессентуки город, Ставропольский край, 357600) через Арбитражный суд Карачаево-Черкесской Республики (Ленина проспект, дом 9, Черкесск город, Карачаево-Черкесская Республика, 369000), а также может быть обжаловано в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа (Рашпилевская улица, дом 4, Краснодар город, Краснодарский край, 350063) в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу решения, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Судья Т.Л. Хутов