АРБИТРАЖНЫЙ  СУД  КОСТРОМСКОЙ  ОБЛАСТИ

156961, г. Кострома, ул. Долматова, д. 2

http://kostroma.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

 

Дело № А31-6251/2019

г. Кострома

22 ноября 2019 года

Резолютивная часть решения объявлена 21 ноября 2019 года.

Полный текст решения изготовлен 22 ноября 2019 года.

Арбитражный суд Костромской области в составе судьи Смирновой Т.Н. при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, 

при участии:

от заявителя: ФИО2 – представитель по доверенности от 01.07.2019 №ДКМ/313,

от ответчика: не явился,

рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению, уточненному в порядке статьи 49 АПК РФ, публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» в лице филиала публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» – «Костромаэнерго» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Строительная компания Каскад» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) о взыскании 1472 рублей 40 копеек процентов за просрочку исполнения денежного обязательства по договору от 16.01.2017 №41401309(134-Ц/3(3)-ТП(2017)И), расходов по уплате государственной пошлины в размере 3085 рублей,

установил:

Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» в лице филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением, уточненным в порядке статьи 49 АПК РФ, к обществу с ограниченной ответственностью «Строительная компания Каскад» о взыскании 1472 рублей 40 копеек процентов за просрочку исполнения денежного обязательства по договору от 16.01.2017 № 41401309(134-Ц/3(3)-ТП(2017)И.

Ответчик, надлежащим образом извещенный о времени и месте проведения судебного разбирательства, явку представителя в судебное заседание не обеспечил, отзыв не представил, иск не оспорил.

Дело рассмотрено в отсутствие ответчика (часть 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Как следует из материалов дела, между ПАО «МРСК Центра» в лице филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» (сетевая организация) и ООО «Строительная компания Каскад» заключен договор от 16.01.2017 № 41401309(134-Ц/3(3)-ТП(2017)И) об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя - 8-квартирного жилого дома, расположенного (который будет располагаться) по адресу: 

<

...>.

По условиям договора сетевая организация обязалась осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя 8-квартирного жилого дома, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик: максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств – 51,6 кВт; категория надежности – III; класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется присоединение – 0,4 (кВ).

Заявитель обязался оплатить расходы на технологическое присоединение согласно условиям договора (пункт 1).

Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет шесть месяцев со дня заключения договора (пункт 5).

В разделе 3 договора стороны согласовали размер платы за технологическое присоединение и порядок оплаты.

Согласно пункту 10 договора размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с решением Департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 19.08.2016 № 16/117 «Об утверждении ставок за единицу максимальной мощности менее 8 900 кВт, стандартизированных тарифных ставок и формулы для определения размера платы за технологическое присоединение к распределительным электрическим сетям публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» на территории Костромской области на 2016 год» и составляет 318 524 рубля 81 копейка.

Стоимость, указанная в пункте 10 договора, оплачивается заявителем в следующем порядке:

а) 5% на сумму 15 926 рублей 24 копейки в течение 15 дней с даты заключения договора;

б) предусмотренная беспроцентная рассрочка платежа в размере 95% за технологическое присоединение с условием ежеквартального внесения платы равными долями от общей суммы рассрочки на период до трех лет с даты подписания акта об осуществлении технологического присоединения (пункт 11 договора).

В приложении № 1 к договору стороны согласовали технические условия на технологическое присоединение.

Акт об осуществлении технологического присоединения № 5069/2017 А-Ц подписан сторонами 21.12.2017.

В нарушение условий договора ответчиком допущено нарушение в части выполнения финансовых обязательств на сумму 75 649 рублей 65 копеек. 

На сумму задолженности истцом начислены проценты за пользование чужими денежными средствами, размер которых за период с 01.10.2018 по 01.04.2019 составляет 1472 рубля 40 копеек.

Истцом в адрес ответчика была направлена претензия от 08.04.2019 № МР1-КМ/5-2/325, которая оставлена без ответа и без исполнения.

Неоплата ответчиком оказанных услуг по технологическому присоединению послужила основанием обращения общества с настоящим иском в арбитражный суд.

Оценив имеющиеся в деле доказательства на основании статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд считает требования обоснованными и подлежащими удовлетворению.

Согласно статье 309 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий в силу статьи 310 Кодекса не допускаются.

В соответствии со статьей 26 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.

По договору об осуществлении технологического присоединения сетевая организация принимает на себя обязательства по реализации мероприятий, необходимых для осуществления такого технологического присоединения, в том числе мероприятий по разработке и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об электроэнергетике, согласованию с системным оператором технических условий, обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства, включая их проектирование, строительство, реконструкцию, к присоединению энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики).

Порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических лиц и физических лиц, процедуру технологического присоединения, существенные условия договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям и критерии наличия (отсутствия) технологической возможности технологического присоединения определяют Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861.

Правовое регулирование договоров данного вида осуществляется также на основе норм, содержащихся в главе 39 ГК РФ.

Статьей 779 ГК РФ установлено, что по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а ответчик обязуется оплатить эти услуги.

Согласно части 1 статьи 781 ГК РФ заказчик по договору возмездного оказания услуг обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и порядке, которые указаны в данном договоре.

Факт оказания истцом услуг по технологическому присоединению и размер долга подтверждаются материалами дела и ответчиком не оспариваются.

В нарушение требований статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации ответчик не представил суду доказательств, свидетельствующих о своевременной оплате оказанных услуг.

Проценты за пользование чужими денежными средствами  рассчитаны в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации и условиями договора.

Представленный истцом расчет процентов выполнен в соответствии с условиями договора и действующим законодательством, ответчиком не оспорен.

При таких обстоятельствах уточненные требования истца являются законными, обоснованными и подлежащими удовлетворению.

Учитывая, что исковые требования в части суммы основного долга удовлетворены ответчиком после принятия судом иска к производству, расходы по оплате государственной пошлины в полном объеме подлежат отнесению на ответчика на основании части 1 статьи 110 АПК РФ и подпункта 1 статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы истца по уплате государственной пошлины подлежат отнесению на ответчика.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 110, 168-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд

РЕШИЛ:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания Каскад», (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), место нахождения: 

<

...> ком.15, зарегистрированного 19.05.2016 в качестве юридического лица, в пользу публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), место нахождения: 

<

...>, зарегистрированного 19.07.2007 в качестве юридического лица, проценты за пользование денежными средствами в сумме 1 472 рубля 40 копеек, 3 085 рублей расходов по уплате государственной пошлины.

Исполнительный лист выдается по ходатайству взыскателя или по его ходатайству направляется для исполнения непосредственно арбитражным судом.

Решение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в течение одного месяца со дня его принятия.

Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Костромской области, в том числе посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте суда в сети «Интернет».

                     Судья                                                        Т.Н. Смирнова