РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

г. Москва

18 сентября 2023 года                                               Дело А40-165907/23-156-1338

Резолютивная часть решения объявлена 11 сентября 2023 года

Мотивированный текст решения изготовлен 18 сентября 2023 года

Арбитражный суд в составе судьи Дьяконовой Л.С.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем с/з ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА" (360001, КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА, НАЛЬЧИК ГОРОД, АРМАНД 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 11.08.2014, ИНН: 

<

***>)

к ответчику АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "АБСОЛЮТ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) (127051, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 12.07.2002, ИНН: 

<

***>)

о взыскании 1 843 344, 56 руб. 

при участии: 

стороны – не явились, извещены

УСТАНОВИЛ:

Государственное казенное учреждение Кабардино-Балкаркой Республики  "УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА" обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с исковым заявлением к Акционерному коммерческому банку "АБСОЛЮТ БАНК" о взыскании 1 843 344 руб. 56 коп.

Истец, Ответчик в судебное заседание не явились, извещены о дате, месте и времени судебного заседания в порядке ст. 121-123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Учитывая отсутствие возражений сторон против  продолжения рассмотрения дела в судебном разбирательстве арбитражного суда первой инстанции, суд в соответствии с п.4 ст.137 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, п.27 постановления Пленума Высшего Арбитражного суда РФ № 65 от 20.12.2006., завершил предварительное заседание и рассмотрел дело в судебном заседании в первой инстанции.

Дело рассмотрено по имеющимся в деле доказательствам без участия представителей сторон и без представления отзыва на иск в порядке ст. 156 АПК РФ.

Рассмотрев материалы дела, оценив относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности на основании ст. 71 АПК РФ, арбитражный суд установил, что требования истца подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, на основании результатов закупки № 0104200002121000013, между государственным казенным учреждением Кабардино-Балкарской республики «Управление капитального строительства» (далее – Истец, Бенефициар) и ООО «Палладиум» (далее - Принципал) заключен государственный контракт № 6 от 31 мая 2021 года, на выполнение строительных работ на объекте «Строительство дошкольного общеобразовательного учреждения на 140 мест в ст. Солдатская Прохладненского района КБР». Цена контракта - 89 452 738 рублей 00 копеек, срок завершения работ по контракту - 01.12.2022.

В обеспечение исполнения обязательств по контракту ООО «Палладиум» представлена банковская гарантия от 17 мая 2021 года № 10175973 Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (далее – Ответчик, Гарант) перед государственным казенным учреждением Кабардино-Балкарской республики «Управление капитального строительства».

В связи с тем, что ООО «Палладиум» не исполнило обязательства, предусмотренные п. 1.1 контракта в установленный контрактом сроки, в адрес Акционерного коммерческого банка «Абсолют Банк» направлено требование от 27.05.2022 г. № 03-274 об уплате суммы в размере 7 200 564 руб. 70  коп. по банковской гарантии, которое оставлено принципалом без удовлетворения.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 24.10.2022 г. по делу №А40-159701/2022 с АКБ "АБСОЛЮТ БАНК" в пользу ГКУ КБР "УКС» взыскано 7 423 782 руб. 21 коп., из которых: сумма основного долга в размере 7 200 564 руб. 70 коп., неустойка в размере 223 217 руб. 51 коп. за период с 22.06.2022 г. по 22.07.2022 г.

Задолженность по банковской гарантии от 17 мая 2021 года № 10175973 в размере 7 200 564 руб. 70 коп. фактически оплачена 04.04.2023 года, что подтверждается платежным поручением № 34332 от 04.04.2023) .

Истцом произведён расчет неустойки за период с 23.07.2022 по 04.04.2023 в размере 1 843 344 руб. 56 коп.

Истец направил в адрес ответчика претензию от 19.06.2023 № 03-464 с требованием об оплате неустойки, которая оставлена ответчиком без удовлетворения.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения в арбитражный суд с настоящими требованиями.

Удовлетворяя исковые требования, суд исходил из следующего.

Согласно ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В соответствии с ч. 1 ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

В соответствии с п. 1 ст. 329, п. 1 ст. 330 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой (штраф, пеня), под которой признается определенная договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности, в случае просрочки исполнения.

Согласно пункта 12 банковской гарантии от 17 мая 2021 года, № 10175973 за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Гарантии гарант обязуется уплатить бенефициару неустойку в размере 0,1% процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки.

Истцом заявлено требование о взыскании неустойки за период с 23.07.2022 по 04.04.2023 в размере 1 843 344 руб. 56 коп.

Расчет судом проверен, ответчиком не оспорен, о снижении не заявлено.

При указанных обстоятельствах, исковые требования подлежат удовлетворению в полном объеме.

Расходы по госпошлине распределяются в соответствии со ст. 110 АПК РФ.

Руководствуясь ст.ст. 309, 310, 330 ГК РФ, ст.ст. 9, 41, 65-68, 70-71, 110, 121-123, 156, 167 – 170, 176, 180-182 АПК РФ суд

РЕШИЛ:

Взыскать с АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "АБСОЛЮТ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) (ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 12.07.2002, ИНН: 

<

***>) в пользу ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА" (ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 11.08.2014, ИНН: 

<

***>) неустойку в размере 1 843 344 руб. 56 коп.

Взыскать с АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "АБСОЛЮТ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) (ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 12.07.2002, ИНН: 

<

***>) в доход федерального бюджета РФ госпошлину в размере 31 433 руб. 

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения.

Судья:

Л.С. Дьяконова