АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ  

ул. Коммунистическая, 52, г. Улан-Удэ, 670001 

e-mail: info@buryatia.arbitr.ru, web-site: http://buryatia.arbitr.ru  

Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А10-284/2018

29 июня 2018 года

г. Улан-Удэ

 

Арбитражный суд Республики Бурятия в составе судьи А.И. Хатуновой при ведении  протокола судебного заседания секретарем ФИО1, рассмотрев в открытом  судебном заседании дело по иску КОМИТЕТА ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИЯ  МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ПЕТРОВСК-ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ»  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, 673005, Забайкальский край, Петровск- Забайкальский район, город Петровск-Забайкальский, площадь Ленина, д.1) к обществу с  ограниченной ответственностью «ИНТЕРПРОЕКТ» (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>,670010, 

<

...>) о  расторжении муниципального контракта № 21 от 16.08.2014, о взыскании 473500 руб.  неустойки за неисполнение муниципального контракта, об обращении взыскания по  муниципальному контракту на денежные средства подрядчика, находящиеся на депозитном  счете заказчика,  

руководствуясь статьями 110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

Иск удовлетворить полностью. 

Расторгнуть муниципальный контракт по оказанию услуг по разработке проектно- сметной документации на строительство полигона твердых бытовых отходов г. Петровск- Забайкальский Забайкальского края № 21 от 16.08.2014, заключенный между КОМИТЕТОМ  ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫХ  ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ПЕТРОВСК- ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) и обществом с  

ограниченной ответственностью «ИНТЕРПРОЕКТ» (ОГРН 1080326002701, ИНН  0326474895).  

 Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ИНТЕРПРОЕКТ» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу КОМИТЕТА ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИЯ  МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ПЕТРОВСК-ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ»  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 473500 руб. неустойки за неисполнение  муниципального контракта по оказанию услуг по разработке проектно-сметной  документации на строительство полигона твердых бытовых отходов г. Петровск- Забайкальский Забайкальского края № 21 от 16.08.2014 на основании п.10.2  муниципального контракта.  

Разъяснить, что истец вправе удержать неустойку в размере 473500 руб. из денежных  средств, перечисленных обществом с ограниченной ответственностью «ИНТЕРПРОЕКТ»  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) на счет КОМИТЕТА ЭКОНОМИКИ,  УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ПЕТРОВСК-ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ»  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в качестве обеспечения исполнения  муниципального контракта по оказанию услуг по разработке проектно-сметной  документации на строительство полигона твердых бытовых отходов г. Петровск- Забайкальский Забайкальского края № 21 от 16.08.2014.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ИНТЕРПРОЕКТ» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета 18470 рублей  государственной пошлины.  

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока  со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной  жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня  принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.  

Решение может быть обжаловано в Четвертый арбитражный апелляционный суд в  течение месяца с даты принятия (изготовления его в полном объеме) через Арбитражный суд  Республики Бурятия.  

Судья А.И. Хатунова