А Р Б И Т Р А Ж Н Ы Й  С У Д  А Л Т А Й С К О Г О  К Р А Я

656015, Барнаул, пр. Ленина, д. 76, тел.: (3852) 29-88-01, 

http:// www.altai-krai.arbitr.ru, е-mail: а03.info@arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А03-15679/2018

г. Барнаул

10 января 2020 года

Резолютивная часть решения объявлена 26 декабря 2019 года

Решение изготовлено в полном объеме 10 января 2020 года

Арбитражный суд Алтайского края в составе судьи Ангерман Н.В., при ведении протокола судебного заседания помощником ФИО1, с использованием средств аудиозаписи,  рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску акционерного общества «Сетевая компания Алтайкрайэнерго» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), г. Барнаул Алтайского края, 

к обществу с ограниченной ответственностью «Коксасибстрой» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), с.Усть-Кокса Усть-Коксинского района Республики Алтай, о взыскании 1 368 932 руб. 58 руб., 

с участием в деле в качестве третьего лица, не заявляющего относительно предмета спора самостоятельных требований, Администрация Быстроистокского района Алтайского края (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), с. Быстрый исток Быстроистокского района Алтайского края,

при участии в судебном заседании:

от истца – ФИО2 по доверенности от 16.08.2018 №84, диплом № 7811 от 04.07.2013, паспорт,

У С Т А Н О В И Л:

Акционерное общество «Сетевая компания Алтайкрайэнерго» (далее – компания, истец) обратилось в Арбитражный суд Алтайского края с иском, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) к обществу с ограниченной ответственностью «Коксасибстрой» (далее – общество, ответчик) о взыскании 1 368 932 руб. 58 руб., из них 527 009 руб. 67 коп. сумма основного долга, 841 922 руб. 91 коп. неустойка за период с 24.03.2016 по 28.10.2019.

Требование обосновано нарушением ответчиком договорных обязательств, выразившимся в неисполнении обязательств по оплате расходов на технологическое присоединение по договору об осуществлении технологического присоединения № 2501/15 от 20.08.2015.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Администрация Быстроистокского района Алтайского края, с. Быстрый исток Быстроистокского района Алтайского края.

Судебное заседание неоднократно откладывалось.

На основании определения о замене судьи от 22.11.2019 дело № А03- 15679/2018, в соответствии со статьей 18 АПК РФ, передано на рассмотрение судье Ангерман Н.В.

Ответчик и третье лицо в судебное заседание не явились, письменные мотивированные отзывы, в соответствии со статьей 131 АПК РФ, не представили, о времени и месте судебного заседания извещены надлежащим образом.

На основании статей 123, 156 АПК РФ судебное заседание проводится без участия ответчика и третьего лица.

Представитель истца на исковых требованиях настаивает.

Выслушав представителя истца, исследовав материалы дела, суд исходя из доказанности факта оказания обществу услуг по технологическому присоединению, фактическому исполнению сторонами договора об осуществлении технологического присоединения № 2501/15 от 20.08.2015, отсутствия своевременной оплаты в полном объеме, пришел к выводу об обоснованности заявленных требований.

Согласно материалам дела между компанией (сетевая организация), администрацией Быстроистокского района Алтайского края (заявитель)  и обществом (плательщик) заключен договор об осуществлении технологического присоединения № 2501/15 от 20.08.2015 (в редакции дополнительного соглашения от 28.08.2015), по условиям которого сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя (далее - технологическое присоединение), в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств заявителя, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик: максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 65 (кВт); категория надежности III; класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 0,38 (кВ).

Плательщик обязался оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями договора (пункт 1.1 договора).

Технологическое присоединение необходимо для электроснабжения мемориального комплекса, расположенного по адресу: Алтайский край, Быстрый Исток, ул. Советская, 6б.

Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения договора (пункт 1.5 договора).

Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с решением Управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов от 26.12.2014 № 671, и составляет 554 747 руб. 02 коп., в том числе налог на добавленную стоимость (далее - НДС) 18% в сумме 84 622 руб. 43 коп. (пункт 3.1 договора).

Внесение платы за технологическое присоединение осуществляется плательщиком в следующем порядке: - 5 % платы за технологическое присоединение в размере 27 737 руб. 35 коп., в том числе НДС 18% в сумме 4 231 руб. 12 коп. вносятся в течение 15 дней со дня заключения договора; - 95% платы за технологическое присоединение в размере 527 009 руб. 67 коп., в том числе НДС 18% в сумме 80 391 руб. 31 коп. вносятся ежеквартально со дня подписания сторонами акта об осуществлении технологического присоединения, равными долями по 43 917 руб. 47 коп., в том числе НДС 18 % в сумме 6 699 руб. 28 коп. (12 платежей) от общей суммы рассрочки на период до 3 лет (пункт 3.2 договора).

В случае нарушения одной из сторон сроков исполнения своих обязательств по договору такая сторона в течение 10 рабочих дней со дня наступления просрочки уплачивает другой стороне неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации (далее - ЦБ РФ), установленной на дату заключения договора, и общего размера платы за технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки (пункт 5.4 договора).

Во исполнение условий договора компания осуществила технологическое присоединение энергопринимающих устройств общества, что подтверждается подписанными сторонами актами об осуществлении технологического присоединения № 2501/15 от 12.12.2015, разграничения балансовой принадлежности № 2501/15 от 12.12.2015, № 2501/15 от 12.12.2015. 

Ответчик оплату в полном объеме в сроки, установленные договором, не произвел, в результате чего у него образовалась задолженность в сумме 527 009 руб. 67 коп.

Претензия № 08.1/47-з от 13.03.2018 с требованием об оплате задолженности и неустойки за нарушением сроков оплаты, направленная истцом ответчику, оставлена без удовлетворения.

Ненадлежащее исполнение ответчиком обязательств по оплате услуг послужило основанием для предъявления настоящего иска.

Статьей 8 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) в качестве оснований возникновения гражданских прав и обязанностей указаны основания, предусмотренные законом и иными правовыми актами, а также действия граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.

В соответствии со статьей 307 ГК РФ обязательства возникают из договора, вследствие причинения вреда и из иных оснований, указанных в настоящем Кодексе.

Из характера обязательств компании и общества следует, что к правоотношениям по технологическому присоединению применимы как нормы главы 39 ГК РФ, так и общие положения об обязательствах и о договоре (определение Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2017 N 304-ЭС16-16246 по делу N А45-12261/2015).

В соответствии с пунктом 1 статьи 26 Федерального закона № 35-ФЗ от 26.03.2003 «Об электроэнергетике» (далее - Закон об электроэнергетике), пунктом 6 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 N 861 (далее - Правила N 861), технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.

По договору об осуществлении технологического присоединения сетевая организация принимает на себя обязательства по реализации мероприятий, необходимых для осуществления такого технологического присоединения, в том числе мероприятий по разработке и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об электроэнергетике, согласованию с системным оператором технических условий, обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства, включая их проектирование, строительство, реконструкцию, к присоединению энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики).

В свою очередь, заказчик вносит сетевой организации плату по договору об осуществлении технологического присоединения с возможным условием об оплате выполнения отдельных мероприятий по технологическому присоединению, а также разрабатывает проектную документацию в границах своего земельного участка согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями, и выполняет технические условия, касающиеся обязательств заказчика (пункт 1 статьи 26 Закона об электроэнергетике, пункты 16, 17 Правил N 861).

Согласно подпункту «в» пункта 16 Правил № 861 в редакции, действовавшей в период заключения сторонами договора, договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям в качестве существенных условий должен содержать положения об ответственности сторон за несоблюдение установленных договором и настоящими Правилами сроков исполнения своих обязательств, в том числе обязанность одной из сторон договора при нарушении ею сроков осуществления мероприятий по технологическому присоединению уплатить другой стороне в течение 10 рабочих дней с даты наступления просрочки неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации (далее - ЦБ РФ), установленной на дату заключения договора, и общего размера платы за технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки.

Указанная в подпункте «в» пункта 16 Правил N 861 неустойка установлена за нарушение одной из сторон договора сроков осуществления мероприятий по технологическому присоединению.

Оценив представленные доказательства по правилам статьи 71 АПК РФ, учитывая условия пунктов 3.2, 5.4 договора, определяющих порядок начисления неустойки от общего размера платы за технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки, установив ненадлежащее исполнение ответчиком обязательств по договору, проверив правильность расчета неустойки, суд, установив фактическое исполнение договора, пришел к выводу о наличии оснований для взыскания с ответчика 527 009 руб. 67 коп. основного долга и 841 922 руб. 91 коп. неустойки за нарушение обязательств по договору.

Принимая расчет неустойки, исходя из общего размера платы за технологическое присоединение, суд исходит из того, что, заключив договор с условием об определении объема ответственности за нарушение сроков исполнения обязательств, стороны действовали свободно в определении условий своих взаимоотношений (пункт 4 статьи 421 ГК РФ).

Ответчиком доказательств явной несоразмерности начисленной истцом неустойки последствиям нарушения обществом своих обязательств не представлено. 

В силу статьи 9 АПК РФ судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности. Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Частью 3.1 статьи 70 АПК РФ предусмотрено, что обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Ответчик доказательства оплаты долга не представил. 

Учитывая изложенное, суд пришел к выводу об удовлетворении требований истца. 

В соответствии со статьей 112 АПК РФ, вопросы распределения судебных расходов, отнесения судебных расходов на лицо, злоупотребляющее своими процессуальными правами, и другие вопросы о судебных расходах разрешаются арбитражным судом, рассматривающим дело, в судебном акте, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, или в определении. 

Истцом при подаче искового заявления была уплачена государственная пошлина в размере 2 000  руб.

Расходы по уплате госпошлины подлежат взысканию с ответчика в пользу истца в соответствии со ст. 110 АПК РФ.

В связи с тем, что истцом были увеличены исковые требования недостающая сумма государственной пошлины на основании подпункта 3 пункта 1 статьи 333.22 и подпункта 2 пункта 1 статьи 333.18 Налогового кодекса Российской Федерации, учитывая правовую позицию, выраженную в пункте 16 постановления Пленума ВАС РФ от 11.07.2014 № 46 «О применении законодательства о государственной пошлине при рассмотрении дел в арбитражных судах» взыскивается с ответчика.

Руководствуясь статьями 65, 70, 71, 110, 112, 162, 164, 166-171, 176, 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статьями 333.21, 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

Р Е Ш И Л:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Коксасибстрой»  в пользу акционерного общества «Сетевая компания Алтайкрайэнерго»  1 370 932 руб. 58 руб., в том числе задолженность 527 009 руб. 67 коп., неустойку 841 922 руб. 91 коп., 2000 руб. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Коксасибстрой» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 24 689 руб. государственной пошлины в доход федерального бюджета.

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Алтайского края в апелляционную инстанцию – Седьмой арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения, либо в кассационную инстанцию – Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в течение двух месяцев со дня вступления решения в законную силу при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Судья                                                                                                      Н.В.Ангерман