АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 600005, г. Владимир, Октябрьский проспект, д. 19 Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е р е з о л ю т и в н а я ч а с т ь

Дело № А11-2151/2023

г. Владимир

23 ноября 2023 года

Арбитражный суд Владимирской области в составе судьи З.В. Поповой,  при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания  О.С. Леонтьевой, рассмотрев дело в открытом судебном заседании по  исковому заявлению:  

- общества с ограниченной ответственностью «Вереск», 600033, г.  Владимир, Большой проезд, д. 15А, ИНН 3302006580, ОГРН 1033302005142,  к обществу с ограниченной ответственностью «Виста Владимир», 600007, г.  Владимир, ул. 16 лет Октября, д. 48 а, пом. 3, об урегулировании разногласий  в рамках заключения дополнительного соглашения к договору субаренды  земельных участков от 24.05.2018 № 2 и по договору о комплексном  освоении территории, в рамках которого предусматривается, в том числе  жилищное строительство, от 24.05.2018 № 2,  

- общества с ограниченной ответственностью «Виста Владимир» к  обществу с ограниченной ответственностью «Вереск» о взыскании  задолженности по оплате арендной платы за период с 01.01.2023 по  30.11.2023 в сумме 8 137 305 руб., процентов в соответствии со статье 395  Гражданского кодекса Российской Федерации за период с 11.01.2023 по  26.04.2023 в сумме 355 842 руб. 42 коп., неустойки за несоблюдение сроков  осуществления мероприятий по комплексному освоению территории, за  период с 02.04.2022 по 01.11.2023 в размере 1 081 332 руб., неустойки за  

несвоевременный ввод домов в эксплуатацию, за период с 10.01.2023 по  15.01.2023, в сумме 2 115 485 руб. 10 коп.,  

третьи лица, не заявляющее самостоятельных требований относительно  предмета спора, акционерное общество «ДОМ.РФ», г. Москва, ул.  Воздвиженка, д. 10, общество с ограниченной ответственностью  «Монострой», ИНН: 3329011322, ОГРН 1033303401636, адрес: 117452, г.  Москва, Черноморский б-р, д. 17, эт. 2, пом. II, комн. 5, прокуратура  Владимирской области, муниципальное унитарное предприятие  «Владимирводоканал» города Владимира, 600026, г. Владимир, ул. Горького,  д. 95, ИНН 3302001983, акционерное общество «Объединенные  региональные электрические сети Владимирской области», 600015,  Владимирская область, г. Владимир, ул. Чайковского, 38 Б, ИНН 3329038170,  ОГРН 1063340018785, администрация города Владимира, 600000, г.  Владимир, ул. Горького, д.36, ИНН 3302008636, ОГРН 1033302009146,  акционерное общество «Газпром газораспределение Владимир», 600017, г.  Владимир, ул. Краснознаменная д. 3, ИНН 3328101380, ОГРН  1023301461810, Управление архитектуры и строительства города Владимира,  600005, г. Владимир, Октябрьский пр-т, д. 47, ИНН 3328011471, ОГРН  1163328050380.  

Руководствуясь статьями 4, 17, 49, 65, 70, 71, 167-170, 106, 110, 112, 176,  180, 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

1. Требования общества с ограниченной ответственностью «Вереск»,  600033, г. Владимир, Большой проезд, д. 15А, ИНН 3302006580, ОГРН  1033302005142, удовлетворить частично.  

2. Продлить срок действия договора субаренды земельных участков для  комплексного освоения от 24.05.2018 № 2, заключенного между обществом с  ограниченной ответственностью «Вереск» и обществом с ограниченной  ответственностью «Виста Владимир», до 31.12.2023.  

3. В удовлетворении требований общества с ограниченной  ответственностью «Вереск» в остальной части отказать.  

4. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Виста  Владимир» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Вереск» 6  000 рублей в возмещение расходов по оплате государственной пошлины.  

5. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Вереск»,  600033, г. Владимир, Большой проезд, д. 15А, ИНН 3302006580, ОГРН  1033302005142, в пользу общества с ограниченной ответственностью «Виста  Владимир», 600007, г. Владимир, ул. 16 лет Октября, д. 48 а, пом. 3,  задолженность в сумме 8 137 305 рублей, проценты за пользование чужими  денежными средствами в сумме 355 842 рубля 42 копейки, пени в сумме 810  000 рублей, в возмещение расходов по уплате государственной пошлины в  сумме 45 446 рублей.  

 6. В удовлетворении требований обществу с ограниченной  ответственностью «Виста Владимир» в остальной части отказать.   7. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Вереск»,  600033, г. Владимир, Большой проезд, д. 15А, ИНН 3302006580, ОГРН  1033302005142, в доход федерального бюджета государственную пошлину в  сумме 30 004 рубля.  

 8. Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный  апелляционный суд (г. Владимир) через Арбитражный суд Владимирской  области в течение месяца с момента принятия решения.  

В таком же порядке решение может быть обжаловано в Арбитражный  суд Волго-Вятского округа (г. Нижний Новгород) в срок, не превышающий  двух месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемого судебного  акта, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда  апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в  восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Судья З.В. Попова