АРБИТРАЖНЫЙ СУД КАМЧАТСКОГО КРАЯ 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А24-6057/2023

г. Петропавловск-Камчатский

11 апреля 2024 года

Арбитражный суд Камчатского края в составе судьи Решетько В.И. при ведении  

протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Рудюковой Д.Ю.,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело 

по иску краевого государственного казенного учреждения «Служба  заказчика Министерства строительства и жилищной политики  Камчатского края» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

 акционерному обществу Хатман групп (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>)  

о взыскании 1 915 433, 70 руб., при участии: 

от истца: ФИО1 – представитель по доверенности от 09.01.2024  (сроком до 31.12.2024);  

от ответчика: не явились, 

 Руководствуясь статьями 167–171, 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации,  

решил:

иск удовлетворить. 

Взыскать с акционерного общества Хатман групп в пользу краевого  государственного казенного учреждения «Служба заказчика Министерства строительства  и жилищной политики Камчатского края» 1 228 055 руб. неотработанного аванса,  309 511, 80 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами и 377 866, 90  руб. неустойки, итого – 1 915 433, 70 руб.  

Производить начисление и взыскание с акционерного общества Хатман групп в  пользу краевого государственного казенного учреждения «Служба заказчика  Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края» процентов за  пользование чужими денежными средствами на сумму неотработанного аванса 1 228 055  руб. за каждый день просрочки, начиная с 19.12.2023 и до полного погашения  задолженности, исходя из ключевой ставки Банка России, действующей в  соответствующие периоды.  

Взыскать с акционерного общества Хатман групп 32 154 руб. государственной  пошлины в доход федерального бюджета.  

Решение может быть обжаловано в Пятый арбитражный апелляционный суд через  Арбитражный суд Камчатского края в срок, не превышающий одного месяца со дня  принятия решения.  

Судья В.И. Решетько