АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А45-34352/2024

г. Новосибирск

10 марта 2025 года

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Дорофеевой Д.Н., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Никоненко А.Д., рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания дом» (ОГРН 

<

***>), г. Барнаул, к администрации Венгеровского района Новосибирской области (ОГРН 

<

***>), с. Венгерово Венгеровского района Новосибирской области, при участии в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора, привлечено ООО «Стройкомплект» (ИНН 

<

***>) о взыскании задолженности по государственному контракту в размере 613 113 руб. 20 коп., неустойки в размере 1 147 158 руб. 26 коп., в случае неисполнения решения суда в течение 30 календарных дней взыскать судебную неустойку в размере 50 000 руб. за каждый день просрочки исполнения обязательств.  

Лица, участвующие в деле: от истца - ФИО1 (доверенность № 24/092024 от 24.09.2024, паспорт, диплом (онлайн)); ФИО2 (доверенность № 15/01-2025 от 15.01.2025, паспорт (онлайн)); от ответчика – ФИО3 (доверенность от 09.01.2025, паспорт (онлайн)), ФИО4 (доверенность от 09.01.2025, паспорт, диплом (онлайн)).  

руководствуясь статьями 110, 167, 168, 169, 170, 171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Взыскать с администрации Венгеровского района Новосибирской области (ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания дом» (ОГРН 

<

***>) задолженность по государственному контракту в размере 1 760 271 руб. 46 коп., из них 159 190 руб. 90 коп. по основным работам, 453 922 руб. 30 коп. по дополнительным работам, 1 147 158 руб. 26 коп. неустойку, а так же расходы по оплате государственной пошлины в размере 77 808 руб.  

В случае неисполнения решения суда по истечении тридцати дней с момента вступления решения суда в законную силу взыскать в пользу общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания дом» (ОГРН 

<

***>) с администрации Венгеровского района Новосибирской области (ОГРН 

<

***>) судебную неустойку в размере 5 000 рублей за каждый день просрочки до его фактического исполнения.  

В остальной части отказать. 

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Строительная компания дом» (ОГРН 

<

***>) из федерального бюджет государственную пошлину в размере 108 303 руб.  

Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в Седьмой  

арбитражный апелляционный суд в течение месяца после его принятия.  

Решение, вступившее в законную силу, может быть обжаловано в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня его вступления в законную силу, при условии, если оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Судья Д.Н. Дорофеева