АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ (резолютивная часть) 

город Воронеж Дело № А14-21558/2022  «14» июня 2023 года  

Арбитражный суд Воронежской области в составе судьи Белявцевой Т.Л.,  

при ведении протокола судебного заседания судьей Белявцевой Т.Л. (в отсутствие  возражений участников процесса),  

рассмотрев в открытом судебном заседании, проводимом в режиме вэб-конференции,  дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Новопласт»  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), г.Воронеж  

к обществу с ограниченной ответственностью «Строительная компания Имбрико  Флор» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), г.Москва  

о взыскании неустойки за несвоевременное выполнение работ по договору субподряда  от 25.12.2020 за период с 02.03.2021 по 23.08.2021 в размере 3 111 148,50 руб.; расходов  по оплате государственной пошлины  

при участии в заседании: 

от истца: ФИО1 – представитель по доверенности от 24.08.2022 (сроком на 1  год), диплом, паспорт; ФИО2 – представитель по доверенности от 07.12.2022  (сроком на 1 год), паспорт  

от ответчика: ФИО3 – представитель по доверенности от 10.10.2022 (сроком  на 1 год), диплом, паспорт  

Руководствуясь статьями 65, 110, 167-171, 176 АПК РФ, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительная  компания Имбрико Флор» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу общества  с ограниченной ответственностью «Новопласт» (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>) 1 000 000 руб. неустойки за период с 02.03.2021 по 23.08.2021 за  несвоевременное выполнение работ по договору субподряда № 25-12/20 от 25.12.2020;  38 556 руб. расходов по оплате государственной пошлины.  

В удовлетворении остальной части иска отказать. 

Решение вступает в законную силу по истечении месяца с даты принятия и  может быть обжаловано в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в  месячный срок со дня принятия путем подачи апелляционной жалобы через  Арбитражный суд Воронежской области.  

Судья Т.Л. Белявцева