АРБИТРАЖНЫЙ СУД ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

153022, г. Иваново, ул. Б. Хмельницкого, 59-Б

http://ivanovo.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

 

Дело № А17-6248/2023

г. Иваново

15 марта 2024 года

Резолютивная часть решения объявлена 11 марта 2024 года.

Полный текст решения изготовлен 15 марта 2024 года.

 

Арбитражный суд Ивановской области в составе судьи Смирнова В.А., при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению акционерного общества «Газпром газораспределение Иваново» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) к потребительскому кооперативу «Запрудка» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) о возложении обязанности не чинить препятствий по подключению (техническому присоединению) газоиспользующего оборудования и объекта капитального строительства к существующим газовым сетям через принадлежащий ответчику газопровод,

при участии в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, ФИО2,

при участии в судебном заседании (до перерыва):

от истца – представитель ФИО3, по доверенности от 01.01.2024, диплом о высшем юридическом образовании,

от ответчика – не явился, извещен надлежащим образом,

от третьего лица – представитель ФИО4, доверенность от 20.02.2024,

после перерыва в отсутствие сторон, 

 

установил:

Акционерное общество «Газпром газораспределение Иваново» (далее также – истец, общество, исполнитель, АО «Газпром газораспределение Иваново») обратилось в Арбитражный суд Ивановской области с исковым заявлением к потребительскому кооперативу «Запрудка» (далее также – ответчик, кооператив, ПК «Запрудка») о возложении обязанности не чинить препятствий по подключению (техническому присоединению) газоиспользующего оборудования и объекта капитального строительства к существующим газовым сетям через принадлежащий ответчику газопровод.

Исковые требования мотивированы тем, что ответчику на праве собственности принадлежит газопровод низкого давления природного газа распределительных сетей в д. Кочорский, Ивановского района Ивановской области (газопровод с кадастровым номером 37:05:030508:608), что подтверждается выпиской из Единого государственного реестра недвижимости (далее также – ЕГРН), в связи с чем, требуется его согласие на подключение газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения, адрес подключаемого объекта капитального строительства: Ивановская область, Ивановский район, д. Коморский, кадастровый номер земельного участка 37:05:030508:332, принадлежащих ФИО2.

Определением от 07.07.2023 исковое заявление принято к рассмотрению по общим правилам искового производства, назначено предварительное судебное заседание на 10.08.2023.

Протокольным определением от 10.08.2023 назначено судебное заседание на 19.09.2023, ответчику предложено представить отзыв на исковое заявление. Впоследствии судебное заседание неоднократно откладывалось.

К участию в деле судом привлечено третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований на предмет спора – ФИО2 (далее также – заявитель, третье лицо, Загний И.Н). 

Судебное заседание с участием представителя истца, представителя третьего лица до перерыва, без участия сторон после перерыва, проведено 11.03.2024, истец исковые требования поддержал в полном объеме, представитель третьего лица считает иск подлежащим удовлетворению.

Ответчиком в материалы дела отзыв (возражения) на исковое заявление не представлялся.

Исследовав материалы дела и выслушав представителей истца и третьего лица, суд установил следующие фактические обстоятельства.

20.01.2022 в адрес акционерного общества «Газпром газораспределение Иваново» обратилась гражданка ФИО2 с заявкой о заключении договора о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения, адрес подключаемого объекта капитального строительства Ивановская область, Ивановский район, д. Кочорский, кадастровый номер земельного участка 37:05:030508:332 (далее также – объект).

Общество является газораспределительной организацией, в силу чего на него возложены функции исполнителя услуги по подключению (технологическому присоединению), что подтверждается, в том числе, фактом владения на праве собственности газораспределительной сетью на территории Ивановской области, в том числе, владением на праве собственности газопроводом среднего давления, расположенным в Ивановской области – технологическая сеть газопроводов г. Кохма з-д «Строммашина» с кадастровым номером 37:29:000000:50, осуществлением регулируемой деятельности транспортировки природного газа (на 2022 год – Приказ ФАС России от 13.05.2019 № 575/1; на 2023 год – Приказ ФАС России от 16.11.2022 № 828/22).

Также общество выполняет эксплуатацию и развитие газораспределительной системы согласно постановлению Правительства Ивановской области от 28.12.2020 № 678-п «Об утверждении Региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ивановской области на 2020 - 2030 годы», а также реализует мероприятия, связанные со строительством и реконструкцией объектов газоснабжения (распределительные газопроводы высокого, среднего и низкого давления, пункты редуцирования газа). 

Кроме этого, на территории Ивановской области общество является единственной организацией, которой установлены тарифные ставки для определения размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям (на 2022 год – постановление Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 30.12.2021 № 61-г/1; на 2023 год – постановление Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 28.12.2022 № 65-г/1).

12.02.2022 года между обществом, третьим лицом (далее также – заявитель) и обществом с ограниченной ответственностью «Газпром газификация» (далее – ООО «Газпром газификация»)  (Постановлением Правительства РФ № 3603-р от 15.12.2021 определено единым оператором газификации на территории Ивановской области) был заключен договор о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения № 70К-0253 (далее также – Договор о подключении), согласно условиям которого, общество, как исполнитель обязалось осуществить подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования и объекта капитального строительства заявителя к сети газораспределения, принадлежащей исполнителю на праве собственности или ином законном основании, или к технологически связанным с сетями исполнителя сетями газораспределения и (или) газопотребления основного абонента (далее также – сеть газораспределения) с учетом максимальной нагрузки (часовым расходом газа) газоиспользующего оборудования, указанной в технических условиях, а заявитель обязуется обеспечить готовность сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению) в пределах границ принадлежащего ему земельного участка с кадастровым номером 37:05:030508:332, Ивановская область, Ивановский район, д. Кочорский, а единый оператор газификации – осуществить мониторинг исполнения исполнителем действий по созданию (реконструкции) сети газораспределения до точек подключения, предусмотренных договором о подключении, а также по подготовке сети газораспределения к подключению объектов капитального строительства заявителя и пуску газа не позднее установленного договором о подключении дня подключения при исполнении заявителем возложенных на него обязательств по осуществлению подключения (технологического присоединения).

В соответствии с пунктом 3 Договора о подключении, срок выполнения мероприятии по подключению (технологическому присоединению) домовладения и пуску газа составляет 135 дней.

26.06.2022 между обществом, заявителем и ООО «Газпром газификация» заключено дополнительное соглашение к Договору о подключении, в рамках которого согласовано изменение сроков по договору – срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) домовладения и пуску газа определен – не позднее 15.10.2022.

30.09.2022 между обществом, заявителем и ООО «Газпром газификация» заключено дополнительное соглашение к Договору о подключении, в рамках которого согласовано изменение сроков по договору – срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) домовладения и пуску газа определен – не позднее 31.12.2022.

30.12.2022 между обществом, заявителем и ООО «Газпром газификация» заключено дополнительное соглашение к Договору о подключении, в рамках которого согласовано изменение пункта 3 Договора о подключении – срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) домовладения и пуску газа – не позднее 01.09.2023.

Также, пунктом 3 определено, что указанный срок может быть продлен в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством, а последний день срока, установленный в настоящем пункте, считается днем подключения (технологического присоединения) домовладения, в том случае, если этот день выпадает на выходной или праздничный день, днем подключения (технологического присоединения) считается следующий за ним рабочий день.

Ответчику на праве собственности принадлежит газопровод низкого давления природного газа распределительных сетей в д. Кочорский, Ивановского района Ивановской области (газопровод с кадастровым номером 37:05:030508:608), что подтверждается выпиской из ЕГРН. Указанный газопровод технологически присоединен к газопроводам среднего давления с кадастровыми номерами 37:05:030508:611 и 37:29:000000:513, принадлежащим на праве собственности ФИО5 В свою очередь, данный газопровод технологически присоединен к газопроводу среднего давления с кадастровым номером 37:29:000000:50, принадлежащему на праве собственности АО «Газпром газораспределение Иваново», что также подтверждается выпиской из ЕГРН.

Наличие технологической связи сети газораспределения ответчика и сети газораспределения общества также подтверждается выданными Техническими условиями № 672 от 29.10.2012, актом приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы «Строительство газораспределительной сети и газификация 125 коттеджей с установкой газового оборудования в д. Кочорский Ивановского муниципального района Ивановской области» II очередь строительства от 17.05.2017, актом приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы «Строительство газораспределительной сети и газификация 125 коттеджей с установкой газового оборудования в д. Кочорский Ивановского муниципального района Ивановской области» I очередь строительства от 20.12.2018, проектной документацией на объект, выполненной ООО «Омега-Спектр» г. Иваново и ОАО «Институт Гипрагротехпром» г. Иваново.

25.01.2022 в адрес ответчика был направлен запрос о подключении объекта третьего лица. По информации, представленной в отчете об отслеживании почтовых отправления, сформированным на официальном сайте Почты России, ответчиком запрос получен 08.02.2022. Но в адрес исполнителя согласие на подключение объекта третьего лица от ответчика не поступило.

Как пояснил истец в судебном заседании, обществом предпринимались попытки связаться с ответчиком, однако получить согласие на подключение объекта третьего лица не удалось, при этом подключение без согласия ответчика может повлечь для истца негативные последствия, в том числе, в виде наложения штрафных санкций.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения истца в суд с настоящим исковым заявлением.

Исследовав и оценив по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее также – АПК РФ) представленные в материалы дела доказательства, суд считает, что исковые требования общества подлежат удовлетворению

Согласно положениям статьи 4 Федерального закона от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» (далее – Закон о газоснабжении), В целях обеспечения единого подхода к решению вопросов, касающихся газоснабжения в Российской Федерации, со стороны органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также организаций, осуществляющих газоснабжение в Российской Федерации, устанавливаются, в частности, следующие принципы государственной политики в указанной области:

государственная поддержка развития газоснабжения в целях улучшения социально-экономических условий жизни населения, обеспечения технического прогресса и создания условий для развития экономики Российской Федерации с учетом промышленной и экологической безопасности;

повышение уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, расположенных на федеральных территориях и территориях субъектов Российской Федерации, на основе формирования и реализации соответствующих межрегиональных и региональных программ газификации.

Согласно статье 2 Закона о газоснабжении, газораспределительная организация – специализированная организация, которая владеет на праве собственности или ином законном основании газораспределительной сетью и осуществляет регулируемый вид деятельности по оказанию услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям и по технологическому присоединению газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям, обеспечивает подачу газа его потребителям, а также эксплуатацию и развитие газораспределительной системы; газораспределительная система – имущественный производственный комплекс, состоящий из организационно и экономически взаимосвязанных объектов, предназначенных для транспортировки и подачи газа непосредственно его потребителям.

Порядок подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации не подключенных к сетям газораспределения объектов капитального строительства, в том числе сети газораспределения к другим сетям газораспределения определяются Правилами подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 13.09.2021 № 1547 (далее также – Правила).

В соответствии с пунктом 2 Правил, исполнителем технологического подключения является газораспределительная организация, владеющая на праве собственности или на ином предусмотренном законом праве сетью газораспределения, к которой планируется подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства или сети газораспределения заявителей, а в случае, если подключение возможно к существующим сетям газораспределения или газопотребления основных абонентов,  газораспределительная организация, с сетями которой технологически связаны если газораспределения или газопотребления, к которым планируется подключение объектов капитального строительства заявителей, в том числе через сети других основных абонентов.

Согласно пункту 5 Правил, подключение газоиспользующего оборудования к сети газораспределения объектов капитального строительства осуществляется на основании договора о подключении.

Согласно пункту 30 Правил, исполнитель определяет техническую возможность подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения объекта капитального строительства на основании данных о загрузке сетей газораспределения, принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании, данных о загрузке и наличии дефицита пропускной способности газотранспортной системы, опубликованных в соответствии со стандартами раскрытия информации субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по транспортировке газа по трубопроводам, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29.10.2010 № 872, а также данных о загрузке и наличии дефицита пропускной способности технологически связанных с сетью газораспределения исполнителя иных сетей газораспределения.

Техническая возможность подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения объекта капитального строительства существует, если при подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства заявителя сохранятся условия газоснабжения для потребителей газа, объекты капитального строительства которых на дату подачи заявки о подключении (технологическом присоединении) подключены к сети газораспределения исполнителя, а также для заявителей, которым ранее были выданы технические условия, на указанную дату не утратившие силу, и которые на дату рассмотрения заявки о подключении (технологическом присоединении) не завершили подключение (общество указало, что Правилами установлен закрытый перечень условий, при которых техническая возможность подключения признается существующей и её наличие определяется именно газораспределительной организацией, так как информация, необходимая для установления факта наличия или отсутствия этих условий имеется только у газораспределительной организации).

Пунктом 48 Правил установлено, что в случае, если подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства возможно только к существующим сетям газораспределения и (или) газопотребления, принадлежащим основному абоненту, исполнитель обращается к такому основному абоненту в целях осуществления подключения заявителя.

Согласно пункту 2 Правил, «основной абонент» – юридическое или физическое лицо, которое не оказывает услуги по транспортировке газа, владеющее на праве собственности или на ином предусмотренном законом праве сетью газораспределения и (или) газопотребления.

Руководствуясь пунктом 4.2 СП 62.13330.2011*. Свод правил. Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002, согласно которому выбор схем газоснабжения следует проводить в зависимости от объема, структуры и плотности газопотребления объектов административно-территориального деления, размещения жилых и производственных зон, а также источников газоснабжения (местоположение и мощность существующих и проектируемых магистральных газопроводов, ГРС и др.), выбор той или иной схемы сетей газоснабжения в проектной документации должен быть обоснован экономически и обеспечен необходимой степенью безопасности, принимая во внимание наличие технической возможности подключения Абонента к системе газораспределения, учитывая нахождение сети газораспределения ответчика на расстоянии 44 метра от объекта капитального строительства заявителя (при этом газораспределительные сети, находящиеся в собственности общества находятся на расстоянии 1632 метра), в соответствии с пунктом 48 Правил, обществом местом подключения объекта заявителя была определена сеть газораспределения ответчика.

В соответствии с абзацем вторым пункта 48 Правил, исполнитель в течение 3 рабочих дней со дня получения заявки на подключение направляет соответствующий запрос основному абоненту и одновременно уведомляет заявителя о направлении указанного запроса.

Основной абонент в течение 3 рабочих дней после получения соответствующего запроса от исполнителя направляет согласие на подключение объекта через принадлежащие ему сети газораспределения и (или) газопотребления заказным письмом с уведомлением о вручении или иным способом, позволяющим подтвердить его получение исполнителем (общество отметило, что Правила не предоставляют основному абоненту право на отказ в подключении).

Как следует из пункта 11 Положения об обеспечении доступа организаций к местным газораспределительным сетям, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24.11.1998 № 1370 (далее также – Положение № 1370), поставщики и покупатели газа имеют право на подключение газопроводов-отводов и подводящих газопроводов к местной газораспределительной сети при наличии свободной мощности на се соответствующих участках.

Местной газораспределительной сетью является система газопроводов и сооружений, предназначенная для газоснабжения покупателей газа в пределах одного территориального образования (субъекта Российской Федерации, города, района и т.д.) (пункт 3 Положения № 1370).

Соответствующее правовое регулирование основано на технологической специфике газоснабжения, а также технической и экономической нецелесообразностью устройства самостоятельных газопроводов для каждого частного лица, непосредственно присоединенных к сетям газораспределительной организации.

Таким образом, газопровод относится к имуществу, в отношении которого действует особый правовой режим, обусловленный его функциональным назначением, в связи с чем, правомочия собственника указанного имущества ограничены на законодательном уровне.

Согласно схеме сетей газораспределения д. Кочорский, Ивановского района, Ивановской области, принадлежащий ответчику газопровод расположен в непосредственной близости от границы земельного участка, на котором расположен подключаемый к сети газораспределения объект заявителя (третьего лица).

Законодателем определено, что газораспределительная организация, которой является общество, осуществляет подключения объектов капитального строительства к сетям газораспределения (газопотребления) независимо от их принадлежности как самой организации, так и иным собственникам – основным абонентам.

Газораспределительная система ответчика не является обособленным объектом газового хозяйства, присоединена к газораспределительной системе общества, является её частью и наиболее оптимальным местом подключения объекта заявителя, обладает достаточной пропускной способностью, обеспечивающей техническую возможность для подключения новых потребителей газа с сохранением условий газоснабжения существующих потребителей газа.

Материалами дела подтверждается, что наличие достаточной пропускной способности газораспределительной системы ответчика, к которой планируется выполнить технологическое присоединение объекта заявителя подтверждается гидравлическим расчетом, выполненным в программе «Zulu Gas 8.0» (Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2014615348, принадлежит обществу на основании Лицензионного договора № 6854/21/10-10/183 от 05.07.2021).

В силу положений пункта 1 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее также – ГК РФ), не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом). Не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке.

Согласно правовой позиции Конституционного суда РФ, сформулированной в Постановлении № 20-П от 17.12.1996, ...право частной собственности не является абсолютным и не принадлежит к таким правам, которые в соответствии со статьей 56 (часть 3) Конституции Российской Федерации не подлежат ограничению ни при каких условиях. Следовательно, по смыслу статьи 55 (часть 3) Конституции Российской Федерации, оно может быть ограничено...в той мере, в какой это необходимо в целях защиты...прав и законных интересов других лиц. Это соответствует общепризнанным принципам и нормам международного права, в частности Всеобщей декларации прав человека от 10 декабря 1948 года, согласно которой каждый человек имеет обязанности перед обществом, в котором только и возможно свободное и полное развитие его личности (часть первая статьи 29); при осуществлении своих прав и свобод каждый человек должен подвергаться только таким ограничениям, какие установлены законом исключительно с целью обеспечения должного признания и уважения прав и свобод других и удовлетворения справедливых требований морали, общественного порядка и общего благосостояния в демократическом обществе (часть вторая статьи 29).

Принимая во внимание, что с помощью газораспределительной системы ответчика осуществляется газификация жилых домов д. Кочорский Ивановского района Ивановской области, ответчик, как собственник газопровода, не вправе препятствовать технологическому присоединению к указанной системе при наличии ее пропускной способности.

Суд учитывает, что предоставление ответчиком согласия на выполнение технологического присоединения не налагает какие-либо ограничения на владение, пользование и распоряжение ответчиком принадлежащим ему имуществом, не лишает его права собственности на данное имущество.

С учетом изложенных правовых норм, ответчик должен был направить свое согласие на подключение нового объекта через принадлежащие ему сети газораспределения, поскольку не вправе препятствовать такому подключению (технологическому присоединению) при наличии пропускной способности таких сетей, чего однако им сделано не было, вследствие чего допущено бездействие, мотивы которого кооператив не раскрыл.

Обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований (часть 3.1 статьи 70 АПК РФ).

При таких обстоятельствах, исковые требования общества являются обоснованными и подлежал удовлетворению.

Истцом заявлено ходатайство о необходимости немедленного исполнения решения по данному спору. 

В обоснование своего заявления истец указал, что несвоевременное выполнение мероприятий в рамках технологического присоединения может привести к тому, что исполнитель будет лишен возможности выполнить свои договорные обязательства перед заявителем и будут нарушены права заявителя на подключение к системе газоснабжения, также отметил сокращенные сроки технологического подключения и социальную значимость выполняемых мероприятий, ввиду чего замедление исполнения решения суда не даст возможности создать в установленные сроки условия использования природного газа.

Рассмотрев данное ходатайство, суд не установил оснований для его удовлетворения.

В соответствии с частью 1 статьи 182 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, решение арбитражного суда приводится в исполнение после вступления его в законную силу, за исключением случаев немедленного исполнения, в порядке, установленном АПК РФ и иными федеральными законами, регулирующими вопросы исполнительного производства.

Согласно части 3 статьи 182 АПК РФ арбитражный суд по заявлению истца вправе обратить решение к немедленному исполнению, если вследствие особых обстоятельств замедление его исполнения может привести к значительному ущербу для взыскателя или сделать исполнение невозможным. Немедленное исполнение решения допускается при предоставлении взыскателем обеспечения поворота исполнения на случай отмены решения суда (встречного обеспечения) путем внесения на депозитный счет арбитражного суда денежных средств в размере присужденной суммы либо предоставления банковской гарантии, поручительства или иного финансового обеспечения на ту же сумму.

Таким образом, для удовлетворения заявления и обращения решения суда к немедленному исполнению должны быть особые обстоятельства, в силу которых замедление исполнения может привести к значительному ущербу для взыскателя или сделать исполнение невозможным.

В силу части 3 статьи 8 АПК РФ арбитражный суд не вправе своими действиями ставить какую-либо из сторон в преимущественное положение, равно как и умалять права одной из сторон. 

Доказательства особых обстоятельств замедления исполнения судебного акта, что может привести к значительному ущербу для истца или сделать исполнение невозможным, истцом не представлено, судом не установлено. Социальная значимость выполняемых мероприятий, равно как и сокращенные сроки технологического подключения такими обстоятельствами быть не могут, принимая во внимание, что сроки уже неоднократно продлялись по соглашению сторон, при этом в любом случае, обстоятельства причинения именно значительного ущерба истцу или потенциальная невозможность исполнения решения суда не доказаны допустимыми, относимыми и достоверными доказательствами.

Таким образом, в удовлетворении ходатайства акционерного общества «Газпром газораспределение Иваново» об обращении решения суда к немедленному исполнению надлежит отказать.

 Расходы по оплате государственной пошлины подлежат отнесению на ответчика по правилам статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Согласно пункту 23 постановления Пленума ВАС РФ от 11.07.2014 № 46 «О применении законодательства о государственной пошлине при рассмотрении дел в арбитражных судах», при частичном удовлетворении требования неимущественного характера, расходы по уплате государственной пошлины в полном объеме взыскиваются с противоположной стороны по делу.

Таким образом, судебные расходы на оплату государственной пошлины подлежат взысканию с проигравшей стороны и не подлежат распределению пропорционально удовлетворенным исковым требованиям.

Учитывая изложенное и руководствуясь статьями 110, 167 – 171, 174, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить.

Обязать потребительский кооператив «Запрудка» (ИНН: 

<

***>) не чинить препятствий акционерному обществу «Газпром газораспределение Иваново» (ИНН: 

<

***>) по подключению (техническому присоединению) газоиспользующего оборудования и объекта капитального строительства, расположенных по адресу: 

<

...> (кадастровый номер объекта 37:05:030508:646), кадастровый номер земельного участка 37:05:030508:332, к существующим газовым сетям через принадлежащий ответчику газопровод с кадастровым номером 37:05:030508:608.

Считать полученным согласие потребительского кооператива «Запрудка» (ИНН: 

<

***>) на подключение (техническое присоединение) газоиспользующего оборудования и объекта капитального строительства, расположенных по адресу: 

<

...> (кадастровый номер объекта 37:05:030508:646), кадастровый номер земельного участка 37:05:030508:332, к существующим газовым сетям через принадлежащий ответчику газопровод с кадастровым номером 37:05:030508:608.

Взыскать с потребительского кооператива «Запрудка» (ИНН: 

<

***>) в пользу акционерного общества «Газпром газораспределение Иваново» (ИНН: 

<

***>) судебные расходы по оплате государственной пошлины в размере 6 000 рублей.

В удовлетворении ходатайства акционерного общества «Газпром газораспределение Иваново» об обращении решения суда к немедленному исполнению отказать.

Решение может быть обжаловано во Второй арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия или в Арбитражный суд Волго-Вятского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения суда в законную силу, при условии, что решение было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока для подачи апелляционной жалобы.

Жалобы подаются через Арбитражный суд Ивановской области.

 

 

Судья                                                                                                                         В. А. Смирнов