АРБИТРАЖНЫЙ СУД СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е  Резолютивная часть

Дело № А63-13640/2022

г. Ставрополь

08 ноября 2022 года

Арбитражный суд Ставропольского края в составе судьи Кузьминой М.Н., при  ведении протокола судебного заседания помощником судьи Репиной А.Н., рассмотрев в  судебном заседании исковое заявление  

администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края, г. Нефтекумск, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, 

к обществу с ограниченной ответственностью «Вектор», г. Ставрополь,  ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>,  

о взыскании штрафа за неисполнение и ненадлежащее исполнение обязательств по  муниципальному контракту от 11.11.2019 № 01216000094190001720001 на выполнение  проектно-изыскательских работ по объекту «Строительство разводящего газопровода в  п. Левобалковский Нефтекумского городского округа Ставропольского края» для  обеспечения муниципальных нужд Нефтекумского городского округа Ставропольского  края в размере 5 000 руб., пени за нарушение срока выполнения работ по муниципальному  контракту от 11.11.2019 № 01216000094190001720001 на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Строительство разводящего газопровода в  п. Левобалковский Нефтекумского городского округа Ставропольского края» для  обеспечения муниципальных нужд Нефтекумского городского округа Ставропольского  края в размере 68 905 руб.  

 Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 181 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, суд   

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить в полном объеме.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Вектор», г. Ставрополь,  ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, в пользу администрации Нефтекумского  городского округа Ставропольского края, г. Нефтекумск, ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>, штрафа за неисполнение и ненадлежащее исполнение обязательств по  муниципальному контракту от 11.11.2019 № 01216000094190001720001 на выполнение  проектно-изыскательских работ по объекту «Строительство разводящего газопровода в  п. Левобалковский Нефтекумского городского округа Ставропольского края» для  обеспечения муниципальных нужд Нефтекумского городского округа Ставропольского  края в размере 5 000 руб., пени за нарушение срока выполнения работ по  муниципальному контракту от 11.11.2019 № 01216000094190001720001 на выполнение  проектно-изыскательских работ по объекту «Строительство разводящего газопровода в  п. Левобалковский Нефтекумского городского округа Ставропольского края» для  обеспечения муниципальных нужд Нефтекумского городского округа Ставропольского  края в размере 68 905 руб.  

 Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу по  заявлению взыскателя.  

 Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Вектор», г. Ставрополь,  ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, в доход федерального бюджета 2 956 руб.  государственной пошлины.  

 Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу. 

 Решение суда может быть обжаловано через Арбитражный суд Ставропольского  края в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его  принятия (изготовления в полном объеме) и в Арбитражный суд Северо-Кавказского  округа при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда  апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении  пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Судья М.Н.Кузьмина 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 11.11.2021 7:29:16

Кому выдана Кузьмина Маргарита Николаевна