АРБИТРАЖНЫЙ СУД КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

248000, г. Калуга, ул. Ленина, д. 90; тел: 8 (4842) 505-902, 8-800-100-23-53; факс: 8 (4842) 599-457

http://kaluga.arbitr.ru; е-mail: kaluga.info@arbitr.ru

 

РЕШЕНИЕ

 

Дело № А23-995/2022

16 марта 2023 года

г. Калуга

Резолютивная часть решения объявлена 09 марта 2023 года.

Полный текст решения изготовлен 16 марта 2023 года.

 

Арбитражный суд Калужской области в составе судьи Пашковой Е.А.

при ведении протокола судебного заседания помощником судьиФИО1,

рассмотрев в судебном заседании исковое заявление общества с ограниченной ответственностью "Гера" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, 150018,

<

...>) к Управе (исполнительно-распорядительный орган) муниципального района "Барятинский район" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, 249650, Калужская обл., Барятинский р-он,

<

...>) о взыскании 171 171,91 руб. при участии третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, 107078, 

<

...>),

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Гера" (далее – общество "Гера") обратилось в Арбитражный суд Калужской области с исковым заявлением к Управе (исполнительно-распорядительный орган) муниципального района "Барятинский район" (далее – управа "Барятинский район") о взыскании 158 000 руб. задолженности за выполненные работы, 2 000 руб. штрафа за непредставление документов, неподписание акта по контракту от 10.07.2020 № 0137300012720000028 (далее – контракт), 11 171,91 руб. процентов, начисленных с 27.11.2020 по 16.12.2021.

В качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено федеральное государственное бюджетное учреждение "Федеральная кадастровая палата федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии".

Согласно ст. 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) лица, участвующие в деле, надлежаще извещены о судебном разбирательстве, времени и месте судебных заседаний, не обеспечили своевременную явку в суд представителей с надлежаще оформленными полномочиями, что в соответствии с ч. 1 ст. 156 АПК РФ не является препятствием для рассмотрения искового заявления в их отсутствие.

Ответчик ходатайствовал о рассмотрении искового заявления в отсутствие его представителя.

Ответчик, третье лицо представили отзывы.

Представитель истца поддержал иск, представитель ответчика возражал против его удовлетворения, представитель третьего лица дал объяснения.

Оценив представленные доказательства, выслушав объяснения представителей истца, ответчика, третьего лица, суд установил следующее.

Во исполнение контракта подрядчик общество "Гера" выполнило работы по описанию границ территориальных зон стоимостью 158 000 руб., заказчик управа "Барятинский район" не принял их в связи с недостатками, не оплатил (письма от 15.10.2020 № 174, от 24.12.2020 № 3726/01-28/20, от 24.05.2020, 21.12.2020 № 10679-12@, т. 1 л. 20-21, 45-48, 81).

Ссылаясь на добровольное неудовлетворение требования о погашении задолженности по контракту, истец предъявил иск (претензия от 09.04.2021 № 251, квитанция от 10.04.2021, отчет т. 1 л. 27-28).

Предметом иска являются требования подрядчика к заказчику о взыскании полностью непогашенной задолженности за выполненные работы штрафа за непредставление документов, неподписание акта по контракту, процентов.

Возражая против удовлетворения иска, ответчик указал на выполнение работ по контракту с недостатками.

Третье лицо пояснило, что вернуло заявления о постановке на кадастровый учет границ территориальных зон в связи с недостатками в их описании.

Существо спора выражается в разногласиях сторон по обязанности заказчика оплатить выполненные работы по контракту, уплатить неустойку.

Согласно п. 1 ст. 711 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

В соответствии со ст. 721 ГК РФ качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора подряда, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором, результат выполненной работы должен в момент передачи заказчику обладать свойствами, указанными в договоре или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного договором использования, а если такое использование договором не предусмотрено, для обычного использования результата работы такого рода.

Если законом, иными правовыми актами или в установленном ими порядке предусмотрены обязательные требования к работе, выполняемой по договору подряда, подрядчик, действующий в качестве предпринимателя, обязан выполнять работу, соблюдая эти обязательные требования.

Подрядчик может принять на себя по договору обязанность выполнить работу, отвечающую требованиям к качеству, более высоким по сравнению с установленными обязательными для сторон требованиями.

В силу п. 1 ст. 723 ГК РФ, в случаях, когда работа выполнена подрядчиком с отступлениями от договора подряда, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в договоре использования либо при отсутствии в договоре соответствующего условия непригодности для обычного использования, заказчик вправе, если иное не установлено законом или договором, по своему выбору потребовать от подрядчика: безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; соразмерного уменьшения установленной за работу цены; возмещения своих расходов на устранение недостатков, когда право заказчика устранять их предусмотрено в договоре подряда (статья 397).

Применительно к разъяснениям, изложенным в п.п. 8, 12, 14 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000№ 51 "Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда" разъяснено, что основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ является сдача результата работ заказчику.

Наличие акта приемки работ, подписанного заказчиком, не лишает заказчика права представить суду возражения по объему и стоимости работ.

Требование о признании недействительным одностороннего акта приемки результата работ рассматривается одновременно с иском о взыскании стоимости работ.

Согласно п. 4 ст. 395 ГК РФ в случае, когда соглашением сторон предусмотрена неустойка за неисполнение или ненадлежащее исполнение денежного обязательства, предусмотренные статьей проценты не подлежат взысканию, если иное не предусмотрено законом или договором.

В соответствии с п. 1 ст. 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием вещи должника, поручительством, независимой гарантией, задатком, обеспечительным платежом и другими способами, предусмотренными законом или договором.

В силу п. 1 ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

На основании ч. 5 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013№ 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее – Закон о контрактной системе) в случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом.

Из пп. "а" п. 9 Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042, за каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке1 000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно).

Как разъяснено в п. 42 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств", если законом или соглашением сторон установлена неустойка за нарушение денежного обязательства, на которую распространяется правило абзаца первого пункта 1 статьи 394 ГК РФ, то положения пункта 1 статьи 395 ГК РФ не применяются. В этом случае взысканию подлежит неустойка, установленная законом или соглашением сторон, а не проценты, предусмотренные статьей 395 ГК РФ (пункт 4 статьи 395 ГК РФ).

В п. 38 Обзора судебной практики применения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 28.06.2017, указано, что пеня за просрочку исполнения обязательств по государственному (муниципальному) контракту подлежит начислению до момента прекращения договора в результате одностороннего отказа заказчика от его исполнения. Одновременно за факт неисполнения государственного (муниципального) контракта, послужившего основанием для одностороннего отказа от договора, может быть взыскан штраф в виде фиксированной суммы.

При добровольной уплате названной неустойки ее размер по общему правилу подлежит исчислению по ставке, действующей на дату фактического платежа.

При этом закон не содержит прямого указания на применимую ставку в случае взыскания неустойки в судебном порядке.

Вместе с тем по смыслу данной нормы, закрепляющей механизм возмещения возникших у кредитора убытков в связи с просрочкой исполнения обязательств по оплате потребленных энергетических ресурсов, при взыскании суммы неустоек (пеней) в судебном порядке за период до принятия решения суда ко всему периоду просрочки подлежит применению ставка на день его вынесения.

Данный механизм расчета неустойки позволит обеспечить правовую определенность в отношениях сторон на момент разрешения спора в суде.

Вместе с тем, в определении Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 04.12.2018 № 302-ЭС18-10991 указано, что определенность в отношениях сторон по вопросу о размере неустойки, подлежащей уплате в связи с допущенной подрядчиком просрочкой выполнения работ по контракту, наступила в момент окончания исполнения таких обязательств, в связи с чем при расчете неустойки истец обоснованно руководствовался ставкой Центрального банка Российской Федерации, действовавшей на день прекращения обязательства, а выводы судов об исчислении размера неустойки, исходя из ставки рефинансирования, действовавшей на дату принятия решения, являются ошибочными.

Разъяснения, содержащиеся в пункте 38 Обзора, не затрагивают ситуацию, когда спорное обязательство было исполнено.

Сумма процентов, установленных статьей 395 ГК РФ, засчитывается в сумму убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением денежного обязательства (пункт 1 статьи 394 и пункт 2 статьи 395 ГК РФ).

В п.п. 2.1.1, 2.1.3, 2.3.2, 2.3.3, 3.1, 3.4, 4.1-4.5, 5.2 контракта стороны согласовали, что заказчик обязан: оказывать содействие исполнителю в выполнении работ и использовать техническую документацию, полученную от исполнителя, на цели, предусмотренные контрактом; обеспечивать своевременную приемку работ в соответствии с условиями контракта.

Исполнитель обязан; выполнить предусмотренные контрактом работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с требованиями технического задания (приложение №1), исходными данными и прочими нормативными документами, действующими в Российской Федерации; исправлять по требованию "заказчика" все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ "исполнителем" допущены отступления от условий контракта, ухудшающие качество выполнения работ.

Цена контракта составляет 158 000 руб.

Оплата за работы осуществляется за счет средств бюджета Калужской области и местного бюджета МР "Барятинский район", путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет "исполнителя", не более чем в течение 15 рабочих дней после подписания обеими сторонами акта о приемке выполненных работ.

Приемке подлежат выполненные работы, в соответствии с техническим заданием (приложение № 1), являющимся неотъемлемой частью контракта, и действующим законодательством Российской Федерации.

На следующий рабочий день после даты окончания выполнения работ исполнитель представляет заказчику акт о приемке выполненных работ, комплект технической документации в соответствии с техническим заданием (приложение № 1), оформленные сопроводительным письмом с приложенным реестром (описью) документов.

"Заказчик" осуществляет проверку комплекта технической документации в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения от исполнителя комплекта технической документации и акта о приемке выполненных работ при условии предоставления заказчику обеспечения гарантийных обязательств исполнителем, в день окончания приемки выполненных работ или в течение одного рабочего дня после приемки выполненных работ представители сторон подписывают и скрепляют печатями акт о приемке выполненных работ.

В случае несоответствия выполненных работ условиям контракта, технического задания (приложение № 1 заказчик в течение пяти рабочих дней со дня получения подписанного исполнителем акта о приемке выполненных работ направляет исполнителю требование об устранении выявленных недостатков. исполнитель обязан устранить своими силами и за свой счет выявленные недостатки и представить заказчику в срок, указанный в требовании, исправленный результат работ с сопроводительным письмом. недостатки, выявленные в выполненных работах, должны быть устранены исполнителем в срок, установленный заказчиком.

Заказчик вправе привлечь экспертов или экспертную организацию без согласия Исполнителя при обнаружении в выполненных работах недостатков. Экспертиза может быть проведена при возникновении спора между сторонами по поводу недостатков выполненных работ по требованию любой из сторон. расходы на экспертизу несет сторона – инициатор назначения экспертизы, но в случае признания претензий обоснованными, расходы возмещаются другой стороной.

В случае просрочки исполнения "заказчиком" обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения "заказчиком" обязательств, предусмотренных контрактом, "исполнитель" вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки ЦБ РФ от не уплаченной в срок суммы.

Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение "заказчиком" обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом). Размер штрафа определяется в соответствии с "правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательство, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем)", утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от30 августа 2017 года № 1042. за каждый факт неисполнения "заказчиком" обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:1 000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно).

В техническом задании установлено следующее.

Цели и задачи работ: Целью работ является внесение сведений о местоположении границ (части границ) территориальных зон в Единый государственный реестр недвижимости в соответствии с требованиями земельного и градостроительного и иного специального законодательства Российской Федерации.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: - Описать местоположения границ (части границ) территориальных зон в соответствии с требованиями земельного и градостроительного законодательства Российской Федерации. - Подготовить необходимые документы и обеспечить их передачу в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав для внесения сведений о местоположении границ (части границ) территориальных зон в Единый государственный реестр недвижимости.

Этапы выполнения работ: 1 этап (подготовительный): Сбор, систематизация и анализ исходных документов, материалов и сведений. 2 этап: 1. Сопоставление и уточнение границ (части границ) территориальных зон внесенных и предполагаемых к внесению, со сведениями единого государственного реестра недвижимости, государственного картографо-геодезического фонда, государственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства, материалам лесоустройства, цифровой (векторной) картографической основе, материалам дистанционного зондирования земли и иным исходным документам, материалам и сведениям. 2. Подготовка проектов границ (части границ) территориальных зон в виде карты для согласования. 3 этап: 1. Согласование прохождения границ (части границ) территориальных зон с органами местного самоуправления, на территории которых расположены территориальные зоны. 2. Рассмотрение спорных вопросов по установлению границ (части границ) территориальных зон. 4 этап: 1. Подготовка описания местоположения границ, XML-документов, содержащих сведения о местоположении границ (части границ) территориальных зон, для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости и в государственный фонд данных; 2. Подготовка описания местоположения границ (части границ) сведение о которых необходимо дополнить или аннулировать (в том случаи, когда зона или часть зон уже стоит в ЕГРН), XMLдокументов, содержащих сведения о местоположении границ территориальных зон, для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости и в государственный фонд данных; 5 этап: Передача описания местоположения границ (части границ) территориальных зон, XML-документов Муниципальному Заказчику (далее по тексту- Заказчик). 6 этап: 2 1. Направление описания местоположения границ (части границ)территориальных зон в виде XML документа в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав. 2. Направление на аннулирование описания местоположения границ (части границ) территориальных зон в виде XML документа в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав. 3.Работа над замечаниями, указанными в уведомлениях о невозможности внесения соответствующих сведений в Единый государственный реестр недвижимости о границах (части границ)территориальных зон в случае получения данного уведомления от органа, осуществляющего государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав.

Источники и условия получения исходных материалов, документов и сведений: Сбор исходных материалов, документов и сведений является частью работы Исполнителя. Заказчик передает Исполнителю часть исходных данных, а также оказывает всестороннее содействие в получении иных необходимых материалов, документов и сведений, в том числе путем направления запросов и писем в адрес органов государственной власти, организаций и ведомств, являющихся держателями необходимых исходных материалов, документов и сведений. Для выполнения работ Заказчик передает Исполнителю: - нормативные акты Муниципального образования с приложениями (правила землепользования и застройки, содержащие сведения о границах (части границ) территориальных зон; - сведения государственного реестра недвижимости в виде кадастровых планов территорий (в электронном виде в XML-формате) на территорию объекта работ; - выписки из единого государственного реестра недвижимости на объекты недвижимости. Исполнитель самостоятельно получает: - копии документов и материалов государственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства и др. - материалы дистанционного зондирования земли, иные геопространственные сведения на территорию объекта работ; - иные землеустроительные, градостроительные, лесоустроительные, геодезические, картографические материалы, данные, документы и сведения, необходимые для определения прохождения границ территориальных зон. Изготовление копий исходных материалов, данных, документов и сведений осуществляется силами или за счет средств Исполнителя.

Нанесение границ (части границ) территориальных зон на цифровую картографическую основу, подготовка проектов границ (части границ) территориальных зон: По результатам нанесения границ (части границ) территориальных зон на единую цифровую картографическую основу Исполнителем готовятся проекты границ (части границ) территориальных зон. Проект границы (части границ) готовится в виде карты. В проекте границ (части границ) территориальных зон необходимо отобразить: -Сведения о границе (части границ) территориальных зон; -Сведения о границе (части границ)населенного пункта; -Сведения о границе муниципального образования, если часть границы муниципального образования совпадает с частью границей территориальной зоны; -Сведения о границах земельных участков, если часть границы совпадает с частью границей территориальной зоны; -Сведения о границах объектов капитального строительства, если часть границы совпадает с частью границей территориальной зоны.

Согласование прохождения границ (части границ) территориальных зон с органами местного самоуправления: Прохождение границ (части границ) территориальных зон согласовывается с органами местного самоуправления, на территории которых расположены территориальная зона. Согласование границ (части границ) организует Заказчик. Для согласования прохождения границ (части границ) Исполнитель направляет в адрес Заказчика письмо, к которому прилагаются проект границ (части границ) территориальных зон.

Требования к координатному описанию местоположения границ(части границ): -Координаты характерных точек границ (части границ)территориальных зон определяются картометрическим методом. - Границы (части границ)территориальных зон должны отвечать требованию принадлежности каждого земельного участка только к одной территориальной зоне и не должны пересекать границы земельных участков (за исключением земельных участков, пересечение границ которых с границами (части 3 границ) территориальной зоны допускается в соответствии с федеральным законом), населенного пункта, другой территориальной зоны, лесничества, лесопарка, за исключением случая если выявлена воспроизведенная в Едином государственном реестре недвижимости ошибка в определении местоположения границ такого населенного пункта, территориальной зоны, лесничества, лесопарка в документах, на основании которых сведения вносились в Единый государственный реестр недвижимости. -Если характерные точки устанавливаемой границы (части границ) территориальной зоны совпадают с характерными точками ранее установленной административной границы, в качестве описания местоположения такой устанавливаемой границы принимается описание ранее установленной административной границы. Координаты характерных точек границ (части границ) территориальной зоны должны быть определены с точностью не ниже графической точности единой цифровой картографической основы масштаба 1:10 000. Координаты характерных и узловых характерных точек границ (части границ) территориальной зоны должны быть представлены в местной системе координат Калужской области (МСК-40).

Требования к подготовке описания местоположения границ (части границ) территориальных зон: Использовать в качестве документа, содержащего в графической и текстовой формах местоположение, размер, границы и иные ее характеристики и направляемого в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, карту (план) объекта землеустройства (в том числе соответствующую XML-схему, используемую для формирования XMLдокумента карты (плана) объекта землеустройства, утвержденную приказом Росреестра. Описание местоположения границ территориальной зоны подготавливается Исполнителем в отношении каждой территориальной зоны.

Обеспечение внесения сведений о местоположении границ (части границ) населенного пункта в Единый государственный реестр недвижимости: Для внесения сведений о местоположении границ (части границ) территориальных зон в Единый государственный реестр недвижимости Исполнитель подготавливает описание местоположения границ (части границ) территориальных зон в виде XML-документа. Вышеуказанный документ, удостоверяется электронной цифровой подписью Исполнителя, Заказчика и представляются в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, на электронном носителе, исключающем возможность повторной записи. Заказчик делегирует Исполнителю работ полномочия представлять интересы Заказчика при внесении результатов работ в Единый государственный реестр недвижимости. Исполнитель работ в случае получения уведомления от органа, осуществляющего государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав о невозможности внесения соответствующих сведений в Единый государственный реестр недвижимости о границах (части границ) территориальных зон осуществляет работы по устранению замечаний, указанных в данном уведомлении.

В результате проведения экспертизы эксперт пришел к выводу о том, что объем, качество выполненных обществом "Гера" работ по контракту не соответствует условиям контракта, техническому заданию, требованиям действующим на момент их выполнения СНиП, ГОСТ и иных нормативных документов, применяемых для работ соответствующего вида.

Условия контракта не исполнены в полном объеме, так как конечной целью работ является внесение сведений о местоположении границ (части границ) территориальных зон в Единый государственный реестр недвижимости в соответствии с требованиями земельного и градостроительного и иного специального законодательства Российской Федерации, что не исполнено (заключение от 23.02.2023).

Экспертиза назначена в соответствии со ст. 82 АПК РФ и проведена с соблюдением ст. 83 АПК РФ, норм Федерального закона от 31.05.2001 № 73-ФЗ "О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации".

Заключение содержит подробное описание проведенных исследований, сделанные выводы являются мотивированными, ясными, полными, не содержат противоречий. Имеется подписка эксперта о предупреждении об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения. В материалы дела не представлены доказательства, свидетельствующие о недостоверности заключения судебной экспертизы.

Суд предложил истцу уточнить иск, представить расчет в соответствии с фактическими обстоятельствами, согласованными условиями, требованиями закона, доказательства в обоснование доводов, заявить о назначении экспертизы, разъяснил правовые последствия несовершения процессуальных действий (определения от 11.02.2022, 01.06.2022, 29.06.2022, 20.07.2022, 17.08.2022, 12.10.2022, 23.11.2022, т. 1 л. 1, 60, 76, 87, 96, 99, 115).

В соответствии с ч. 1 ст. 65 АПК РФ истец не уточнил иск, не представил расчет в соответствии с фактическими обстоятельствами, согласованными условиями, требованиями закона, доказательства в обоснование доводов, не заявил о фальсификации доказательств, назначении экспертизы, в связи с чем в силу ч. 2 ст. 9 АПК РФ несет риск наступления последствий несовершения процессуальных действий.

Поскольку подрядчик выполнил работы по контракту с недостатками, не позволяющими использовать их результат по назначению, то заказчик не обязан их оплачивать, как следствие, уплачивать финансовые санкции.

Доводы истца о надлежащем выполнении работ по контракту, письма, несогласие с выводами эксперта не свидетельствуют о том, что заключение по результатам проведения судебной экспертизы является ненадлежащим доказательством, не свидетельствуют об обязанности заказчика оплатить выполненные с недостатками работы, не позволяющими использовать их результат по назначению, по контракту.

Так как заказчик представил документы для выполнения работ по контракту, на основании которых подрядчик выполнил работы, не предъявил замечания к документам, требования о непредставлении документов, заказчик правомерно не подписал акт о приемке работ по контракту с недостатками, не позволяющими использовать их результат по назначению, то он не обязан уплачивать штраф за непредставление документов, неподписание акта.

Оценив представленные доказательства по правилам ст.ст. 67, 68 и 71 АПК РФ, с учетом указанных конкретных обстоятельств данного дела суд пришел к выводу об отсутствии правовых оснований для взыскания с заказчика в пользу подрядчика158 000 руб. задолженности за выполненные работы, 2 000 руб. штрафа за непредставление документов, неподписание акта по контракту, 11 171,91 руб. процентов, начисленных с 27.11.2020 по 16.12.2021.

В связи отказом в удовлетворении иска в соответствии с абз. первым ч. 1 ст. 110, ст. 112 АПК РФ 6 135 руб. расходов истца на уплату государственной пошлины подлежат отнесению на него, 15 000 руб. судебных издержек ответчика на оплату судебной экспертизы – на истца (платежные поручения от 07.02.2022 № 651, от 26.10.2022 № 6315).

Внесенные на депозитный счет суда ответчиком 15 000 руб. на оплату экспертизы согласно ст. 109 АПК РФ подлежат перечислению эксперту (платежное поручение от 26.10.2022 № 6315).

Руководствуясь ст.ст. 109, 110, 112, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

РЕШИЛ:

отказать в удовлетворении иска полностью.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Гера" в пользу Управы (исполнительно-распорядительный орган) муниципального района "Барятинский район" 15 000 руб. судебных издержек.

Перечислить с депозитного счета Арбитражного суда Калужской области индивидуальному предпринимателю ФИО2 15 000 руб., внесенных Управой (исполнительно-распорядительный орган) муниципального района "Барятинский район" по платежному поручению от 26.10.2022 № 6315.

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Двадцатый арбитражный апелляционный суд путем подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд Калужской области.

 

Судья

Е.А. Пашкова