33/2021-77241(1) 

Арбитражный суд Новосибирской области 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р Е З О Л Ю Т И В Н А Я Ч А С Т Ь Р Е Ш Е Н И Я

 

07 апреля 2021 года А45-35402/2020 г. Новосибирск 

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Нефедченко И.В.,  при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания  ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по  первоначальному исковому заявлению жилищно-строительного кооператива  "Залесский" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), г. Новосибирск,  

к акционерному обществу "Региональные электрические сети" (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>), г. Новосибирск  

о взыскании суммы неосновательного обогащения в размере 4632944 рублей  02 копеек, суммы процентов за пользование чужими денежными средствами в  размере 85538 рублей 57 копеек,  

по встречному исковому заявлению акционерного общества "Региональные  электрические сети" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), г. Новосибирск  

к жилищно-строительному кооперативу "Залесский" (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>), г. Новосибирск,  

о взыскании суммы неустойки за нарушение срока выполнения мероприятий  по технологическому присоединению за период с 15.02.2018 по 08.05.2019 в  размере 3161885 рублей 65 копеек,  

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, Арбитражного процессуального  

кодекса РФ, 

Р Е Ш И Л:

По встречному иску: Иск удовлетворить частично 

Взыскать с жилищно-строительного кооператива "Залесский" (ОГРН  

<

***>) в пользу акционерного общества "Региональные электрические  

сети" (ОГРН 

<

***>) сумму неустойки в размере 244401 рубля 98 копеек,  

а также расходы по оплате государственной пошлины в размере 3000 рублей.  В остальной части заявленных требований отказать. По первоначальному иску: Иск удовлетворить. 

Взыскать с акционерного общества "Региональные электрические сети"  

(ОГРН 

<

***>) в пользу жилищно-строительного кооператива  

"Залесский" (ОГРН 

<

***>) 4718482 рубля 59 копеек, из них: 4632944  

рубля 02 копейки неосновательного обогащения, 85538 рублей 57 копеек  

процентов за пользование чужими денежными средствами. 

Взыскать с акционерного общества "Региональные электрические сети"  

(ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину  

по первоначальному иску в размере 46592 рублей, по встречному иску в  размере 19114 рублей.  

Произвести зачет удовлетворённых исковых требований по первоначальному  и встречному искам, в результате которого: Взыскать с акционерного общества  "Региональные электрические сети" (ОГРН 

<

***>) в пользу жилищно- строительного кооператива "Залесский" (ОГРН 

<

***>) сумму  задолженности в размере 4471080 рублей 61 копейки.  

Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в порядке  апелляционного производства в течение месяца после его принятия.  

Решение, вступившее в законную силу, может быть обжаловано в порядке  кассационного производства в срок, не превышающий двух месяцев со дня  вступления его в законную силу при условии, что оно было предметом  рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд  апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи  апелляционной жалобы.  

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд  Новосибирской области.  

Судья И.В. Нефедченко  

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 16.03.2020 8:45:55

 Кому выдана Нефедченко Ирина Васильевна