141_3004944 

Арбитражный суд Пермского края Екатерининская, дом 177, Пермь, 614068, www.perm.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 

(

Резолютивная часть решения

)

Дело № А50-4839/2020

11 июня 2020 г.

г. Пермь

 

Арбитражный суд Пермского края в составе судьи Пономарева Г.Л.,  при ведении протокола судебного заседания помощником судьи  

ФИО1, рассмотрел в открытом судебном заседании дело по иску  общества с ограниченной ответственностью «Дорожно-строительная  компания «Арсенал» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к Краевому  государственному бюджетному учреждению «Управление автомобильных  дорог и транспорта» Пермского края (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>)  

о взыскании неустойки, 

руководствуясь статьями 110, 167 – 170, 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд  Пермского края  

РЕШИЛ:

исковые требования удовлетворить. 

Взыскать с Краевого государственного бюджетного учреждения  «Управление автомобильных дорог и транспорта» Пермского края  

(ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной  ответственностью «Дорожно-строительная компания «Арсенал»  

(ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) неустойку в сумме 

1 319 638 руб. 13 коп.; судебные расходы по уплате государственной  пошлины в сумме 26 196 руб.  

Вернуть из федерального бюджета РФ обществу с ограниченной  ответственностью «Дорожно-строительная компания «Арсенал»  

(ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) государственную пошлину в сумме  

2 608 руб., уплаченную по платежному поручению от 27.02.2020 № 2 на  сумму 28 804 руб.  

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного  производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение  месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме).  

Судья Г.Л. Пономарев