1760/2023-266738(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

ул.Ново-Песочная, д.40, г.Казань, Республика Татарстан, 420107 E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru http://www.tatarstan.arbitr.ru тел. (843) 533-50-00 Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А65-15482/2023

г. Казань

11 сентября 2023 года

Арбитражный суд Республики Татарстан в составе  

председательствующего судьи Савельевой А.Г., при составлении протокола судебного заседания помощником судьи Хафизовой А.Х., 

рассмотрел дело по исковому заявлению Муниципального казенного учреждения Палата  

имущественных и земельных отношений муниципального образования Лениногорский  

муниципальный район Республики Татарстан, г. Лениногорск, (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>), к Обществу с ограниченной ответственностью «Лениногорский экспериментальный  

строительный трест», г. Лениногорск, (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), о взыскании  

33209 руб. 16 коп. неустойки и процентов, с участием: от истца – не явился, извещён, от ответчика – не явился, извещён по ст.123 АПК РФ, 

руководствуясь статьями 110, 112, 167 – 169 Арбитражного процессуального кодекса  

Российской Федерации, 

Р Е Ш И Л :

Исковые требования удовлетворить частично. 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Лениногорский  экспериментальный строительный трест», г. Лениногорск, (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>) в пользу Муниципального казенного учреждения Палата имущественных и  земельных отношений муниципального образования Лениногорский муниципальный район  Республики Татарстан, г. Лениногорск, (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***> 16471 руб. 09  коп. неустойки, 7069 руб. 23 коп. процентов.  

В удовлетворении оставшейся части исковых требований отказать.  

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Лениногорский  экспериментальный строительный трест», г. Лениногорск, (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>) в доход бюджета 1418 руб. госпошлины.  

Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в  месячный срок.  

Председательствующий судья А.Г. Савельева  

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 15.03.2023 9:46:00Кому выдана Савельева Алла Геннадьевна