АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ  424002, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, Ленинский проспект 40  

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

РЕШЕНИЕ арбитражного суда первой инстанции (резолютивная часть) 

«

Дело № А38-12352/2017

г. Йошкар-Ола

22» января 2018 года

Арбитражный суд Республики Марий Эл  

в лице судьи Комелиной Т.И. при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1 рассмотрел в открытом судебном заседании дело 

по иску муниципального унитарного предприятия «Йошкар-Олинская тепло- электроцентраль № 1» муниципального образования «Город Йошкар-Ола»  

(ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 

к ответчику обществу с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Столица» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

о взыскании основного долга и неустойки с участием представителей: 

от истца – не явился, заявил о рассмотрении дела в его отсутствие,  от ответчика – не явился, извещен по правилам статьи 123 АПК РФ  

Руководствуясь статьями 110, 150, 151, 167-171, 176 АПК РФ, арбитражный  суд  

РЕШИЛ:

1. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительная  компания «Столица» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу муниципального унитарного предприятия «Йошкар-Олинская теплоэлектроцентраль   № 1» муниципального образования «Город Йошкар-Ола» (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>) неустойку в сумме 346 026 руб. 99 коп.  

2. Производство по делу в части взыскания основного долга в сумме  820 105 руб. 59 коп. прекратить в связи с отказом истца от требования.  

3. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительная  компания «Столица» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в федеральный  бюджет государственную пошлину в сумме 9 921 руб.  

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в  Первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Республики  Марий Эл.  

Судья Т.И. Комелина