43_15727383 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 

115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru 

именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е ( в порядке ст. 176 АПК РФ) 

25. 04. 2017 года. Дело № А40-85809/15-43-675  Арбитражный суд г. Москвы  

в составе председательствующего Романова О.В., единолично,  протокол судебного заседания вёл секретарь судебного заседания Фёдоров А.А.,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску 

Департамента строительства города Москвы (ОГРН 

<

***>)  к ООО " МГР-проект " (ОГРН 

<

***>)  

о признании недействительным п. 8.1. государственного контракта № 0173200001512000393 на  оказание услуг по исполнению функций технического заказчика с выполнением проектных работ  по объекту: « Строительство входа в Московский зоопарк со стороны станции метро « Баррикадная » 

<

...>, ЦАО » от 05.12.2013 г., заключенного между истцом и  ответчиком, о расторжении государственного контракта № 0173200001512000393 на оказание  услуг по исполнению функций технического заказчика с выполнением проектных работ по объекту: « Строительство входа в Московский зоопарк со стороны станции метро « Баррикадная » 

<

...>, ЦАО » от 05.12.2013 г., заключенного между истцом и ответчиком  и о взыскании 3 942 738 руб. 43 коп. – неустойки,  

с участием представителей: от истца – ФИО1, доверенность № ДС-29-307/16 от 28.07.2016  г., от ответчика – ФИО2, доверенность № 7 от 01.10.2014 г.  

Руководствуясь статьями 41, 65, 66, 71, 75, 81, 110, 112, 155, 162, 166-171, 176, 177, 180-182,  318 АПК РФ, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л :

Иск о признании недействительным п. 8.1. государственного контракта №  0173200001512000393 на оказание услуг по исполнению функций технического заказчика с выполнением проектных работ по объекту: « Строительство входа в Московский зоопарк со стороны  станции метро « Баррикадная » 

<

...>, ЦАО » от 05.12.2013 г., заключенного между истцом и ответчиком, о расторжении государственного контракта №  0173200001512000393 на оказание услуг по исполнению функций технического заказчика с выполнением проектных работ по объекту: « Строительство входа в Московский зоопарк со стороны  станции метро « Баррикадная » 

<

...>, ЦАО » от 05.12.2013 г., заключенного между истцом и ответчиком и о взыскании 3 942 738 руб. 43 коп. – неустойки удовле- творить частично.  

Признать недействительным пункт 8.1. государственного контракта №  0173200001512000393 на оказание услуг по исполнению функций технического заказчика с выполнением проектных работ по объекту: « Строительство входа в Московский зоопарк со стороны  станции метро « Баррикадная » 

<

...>, ЦАО » от 05.12.2013 г., заключенного между Департаментом строительства города Москвы и ООО " МГР-проект ".  

Требование истца о расторжении государственного контракта № 0173200001512000393 на  оказание услуг по исполнению функций технического заказчика с выполнением проектных работ  по объекту: « Строительство входа в Московский зоопарк со стороны станции метро « Баррикад- 

ная » город Москва, ул. Баррикадная, вл. 4, ЦАО » от 05.12.2013 г., заключенного между Департа- 

ментом строительства города Москвы и ООО " МГР-проект " оставить без удовлетворения. 

Ходатайство ответчика о применении судом ст. 333 ГК РФ удовлетворить.  Уменьшить размер подлежащей уплате неустойки до 1 203 122 руб. 86 коп.  Взыскать с ООО " МГР-проект " (ОГРН 

<

***>):  

- в пользу Департамента строительства города Москвы (ОГРН 

<

***>) 1 203 122  

руб. 86 коп. – неустойки; - в доход федерального бюджета РФ госпошлину в сумме 31 031 руб. 23 коп. 

Требование истца о взыскании неустойки в сумме 2 739 615 руб. 57 коп. оставить без удо- 

влетворения. В остальной части госпошлину по делу не взыскивать. 

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в месячный  

срок со дня принятия. 

Судья О.В. Романов