12_15225813  

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 

115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru 

РЕШЕНИЕ (в порядке ст. 176 АПК РФ)

Дело № А40-222255/16-12-1410

г. Москва

21 февраля 2017 года

Арбитражный суд в составе:  

Председательствующего судьи Чадова А.С. протокол судебного заседания составлен секретарем ФИО1 рассмотрел в судебном разбирательстве дело по заявлению 

ООО «ПроектИнвестЦентр» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  к ответчику: ООО «Трейд - Макс» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

о взыскании суммы неотработанного аванса по договору № 3806-2016 от 20.06.2016 г. в  размере 1.553.502,60 рублей, неустойки в размере 62.140,10 рублей, неустойки в  размере 24.552,93 рублей, штрафа в размере 250.716,60 рублей, неустойки в размере  139.815,23 рублей,  

в заседании приняли участие: 

от истца: ФИО2 (доверенность № ПИЦ-2/2017 от 13 февраля 2017 г.),  от ответчика: не явился, уведомлен судом надлежащим образом,  

РЕШИЛ:

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Трейд - Макс» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу Общества с ограниченной  ответственностью «ПроектИнвестЦентр» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  сумму неотработанного аванса по Договору подряда на выполнение строительно  монтажных работ № 3806-2016 от 20.06.2016 года в размере 871.874 (восемьсот  семьдесят одна тысяча восемьсот семьдесят четыре) руб. 60 коп., неустойку за  нарушение сроков изготовления и поставки Продукции по Договору подряда за период  с 27 сентября 2016 по 08 октября 2016 в размере 17.244 (семнадцать тысяч двести сорок  четыре) руб. 76 коп., штраф за нарушение сроков завершения работ по Договору  подряда в сумме 250.716 (двести пятьдесят тысяч семьсот шестнадцать) руб. 60 коп.,  неустойку за просрочку возврата денежных средств (неотработанного аванса) за период  с 09 октября 2016 года по 24 января 2017 года в сумме 87.187,46 (восемьдесят семь  тысяч сто восемьдесят семь) руб. 46 коп. и расходы по оплате государственной  пошлины в размере 25.270 (двадцать пять тысяч двести семьдесят) руб.  

Решение может быть обжаловано в Девятый Арбитражный апелляционный суд в  течении одного месяца со даты его принятия.  

Судья: А.С.Чадов