16_1072601  

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

693000, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 28 

Факс 460-945, 460-952, адрес сайта-http://sakhalin.arbitr.ru/ Электронная почта-info@sakhalin.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А59-2435/2020

г. Южно-Сахалинск

27 января 2021 года

Арбитражный суд Сахалинской области в составе судьи  Веретенникова И.Н., при ведении протокола секретарем судебного заседания  ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по  исковому заявлению  

муниципального казенного учреждения «Управление капитального  строительства Корсаковского городского округа» (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>, адрес: 694020, 

<

...>)  

к обществу с ограниченной ответственностью «Южный проектный  институт» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 3440082,  

<

...>)  

о взыскании неустойки за нарушение срока окончания работ по  муниципальному контракту № 75/12-2016 от 10.01.2017 в размере 1 038 400  рублей 00 копеек,  

третьи лица: областное автономное учреждение «Управление  государственной экспертизы Сахалинской области»,  

в отсутствии представителей сторон. 

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

РЕШИЛ:

исковые требования муниципального казенного учреждения  «Управление капитального строительства Корсаковского городского округа»  удовлетворить.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Южный  проектный институт» в пользу муниципального казенного учреждения  «Управление капитального строительства Корсаковского городского округа»  неустойку по контракту в размере 426 739 (четыреста двадцать шесть тысяч  семьсот тридцать девять) рублей 73 копеек.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Южный  проектный институт» в доход федерального бюджета государственную  пошлину в размере 9 609 (девять тысяч шестьсот девять) рубля.  

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Пятый  арбитражный апелляционный суд в течение месяца с момента вынесения в  полном объеме через Арбитражный суд Сахалинской области.  

Судья И.Н. Веретенников 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 30.07.2020 2:27:01

Кому выдана Веретенников Иван Николаевич