13_711004  

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

693000, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 28, http://sakhalin.arbitr.ru info@sakhalin.arbitr.ru факс 460-952 тел. 460-945 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е резолютивная часть

Дело № А59-663/2017

г. Южно-Сахалинск

20 ноября 2017 года

Арбитражный суд Сахалинской области в составе судьи Горбачевой  Т.С. при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного  заседания Че С.А.,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело № А59-663/2017  

по исковому заявлению муниципального казенного учреждения  Городского округа «Город Южно-Сахалинск» «Управление капитального  строительства» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

к обществу с ограниченной ответственностью «Юг» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>)  

о взыскании пеней за просрочку сдачи результата работ по  муниципальному контракту № 032-139-15 от 19.10.2015 в размере 362 854  рублей 65 копеек,  

при участии в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих  самостоятельных требований относительно предмета спора ООО  «Сахалинский Водоканал», ООО Дельта-Строй», ООО «Форвард»,  

руководствуясь статьями 167-171, 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации,  

Р Е Ш И Л:

Исковые требования муниципального казенного учреждения  городского округа «Город Южно-Сахалинск» «Управление капитального  строительства» удовлетворить частично.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Юг» в  пользу муниципального казенного учреждения Городского округа «Город  Южно-Сахалинск» «Управление капитального строительства» пени за  просрочку сдачи результата работ по муниципальному контракту № 032139-15 от 19.10.2015 в размере 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Юг» в  доход федерального бюджета государственную пошлину за рассмотрение  искового заявления в сумме 10 257 (десять тысяч двести пятьдесят семь)  рублей.  

Выдать исполнительные листы после вступления решения суда в  законную силу.  

Решение может быть обжаловано в Пятый арбитражный  апелляционный суд через Арбитражный суд Сахалинской области в  течение одного месяца со дня его принятия.  

Судья Т.С. Горбачева