Арбитражный суд Волгоградской области 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть) 

город Волгоград  

«06» июля 2017 г.  Дело № А12-14648/2017 

Арбитражный суд Волгоградской области в составе судьи Дашковой Н.В., при  

ведении протокола судебного заседания помощником судьи Хабаровой М.А., рассмотрев  

в судебном заседании дело по иску 

индивидуального предпринимателя ФИО1, ИНН  

<

***>, ОГРНИП 317344300021420 (далее – ИП ФИО1, истец) 

к муниципальному казенному предприятию "Дорожное ремонтно-строительное  

управление № 1", ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, адрес: 400075, г. Волгоград, ул.  

Песчаная, д. 2 Б (далее – МКП "ДРСУ № 1", ответчик) о взыскании договорной неустойки (пени), 

Руководствуясь п.п.2,5 ст.49, п.4 ч.1 ст.150, ст. ст. 110, 167-171, 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Принять отказ ФИО1 (ИНН 

<

***>, ОГРНИП  317344300021420) от исковых требований к муниципальному казенному предприятию  "Дорожное ремонтно-строительное управление № 1" (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) в части взыскания процентов за пользование денежными средствами в  полном объеме. Прекратить производство по делу в указанной части требований.  

Взыскать с муниципального казенного предприятия "Дорожное ремонтно- строительное управление № 1" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу  индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН 

<

***>,  ОГРНИП 317344300021420) договорную неустойку (пени) в размере 3 015 672 руб. 40  коп., начисленную за период с 23.10.2014 по 06.07.2017, а также 15 000 руб. в возмещение  судебных расходов по оплате юридических услуг.  

В остальной части в возмещении судебных расходов по оплате юридических услуг  отказать.  

Взыскать с муниципального казенного предприятия "Дорожное ремонтно- строительное управление № 1" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в доход  федерального бюджета государственную пошлину в размере 38 078 руб.  

Решение арбитражного суда первой инстанции может быть обжаловано в порядке  апелляционного производства в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в течение  месяца после его принятия.  

В соответствии с ч.2 ст. 257 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации, апелляционная жалоба подается через арбитражный суд Волгоградской  области.  

Судья Н.В.Дашкова