Арбитражный суд Республики Саха (Якутия)

ул. Курашова, д. 28, бокс 8, 

<

...> 

тел: +7 (4112) 34-05-80, https://yakutsk.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А58-7089/2025

29 сентября 2025 года

город Якутск

 

Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) в составе судьи Терских В. С. рассмотрел в порядке упрощённого производства дело по исковому заявлению федерального казенного предприятия «Аэропорты Севера» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Магаданская строительная компания ДВ» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о взыскании 310 561,22 руб. по договору подряда № 211-ЕП/24 на выполнение работ по установке байпасов на наружных сетях ТВС в филиале «Аэропорт Нерюнгри», в том числе 214 720,50 руб. задолженности за аванс (неосновательное обогащение), 62 722,28 руб. неустойки за период с 20.05.2024 по 18.10.2024, 33 118,44 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 18.10.2024 по 15.07.2025 и далее по день фактической оплаты, а также судебных расходов,

без вызова сторон.

Руководствуясь статьями 110, 170, 228, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Иск удовлетворить в части.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Магаданская строительная компания ДВ» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу федерального казенного предприятия «Аэропорты Севера» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) неосновательное обогащение в размере 214 720,50 руб., неустойку за период с 21.05.2024 по 18.10.2024 в размере 62 722,28 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 19.10.2024 по 15.07.2025 в размере 33 006,97 руб., за период с 16.07.2025 по 29.09.2025 в размере 8 100,55 руб., и далее с 30.09.2025 по день фактического возврата суммы неосновательного обогащения, исходя из  ключевой ставки Банка России, действующей в соответствующие периоды, а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 20 519,79 руб.

В остальной части отказать.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении пятнадцати дней со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. 

В случае составления мотивированного решения арбитражного суда такое решение вступает в законную силу по истечении срока, установленного для подачи апелляционной жалобы.

В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено или не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражным судом апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Четвертый арбитражный апелляционный суд  в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия, а в случае составления мотивированного решения арбитражного суда - со дня принятия решения в полном объеме.

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через арбитражный суд, принявший решение. Апелляционная жалоба также может быть подана посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в информационно –  телекоммуникационной сети Интернет http://yakutsk.arbitr.ru

В случае обжалования решения в порядке апелляционного производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно получить на интернет-сайте Четвертого арбитражного апелляционного суда – http://4aas.arbitr.ru

Настоящее решение выполнено в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью судьи, в связи с чем направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в информационной системе «Картотека арбитражных дел» - kad.arbitr.ru.

По ходатайству указанных лиц копии решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

Судья

В.С.Терских