90109676_36653747 

 

 АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ (в порядке ч. 2 ст. 176 АПК РФ) 

г. Москва Дело № А40-90043/23-61-720  10.08.2023 г.  

Арбитражный суд г. Москвы в составе судьи Орловой Н.В., при ведении протокола секретарем Вавиловой Е.М., с использованием средств аудиозаписи, 

рассмотрел в судебном заседании дело по иску АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  "ДОМ.РФ" (125009, Г. МОСКВА, УЛ. ВОЗДВИЖЕНКА, Д. 10, ОГРН:  1027700262270, Дата присвоения ОГРН: 30.09.2002, ИНН: 7729355614, КПП:  770401001)  

К ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "МГС СТРОЙ" (392000,  ТАМБОВСКАЯ ОБЛ., ГОРОД ТАМБОВ Г.О., ТАМБОВ Г., ТАМБОВ Г.,  МОНТАЖНИКОВ УЛ., Д. 9, ОФИС 9, ОГРН: 1206800007105, Дата присвоения  ОГРН: 30.11.2020, ИНН: 6829157131, КПП: 682901001,)  

о взыскании денежных средств при участии: от истца – Сучкова М.В. по доверенности от 28.04.2022 г. от ответчика – Удалов Д.В. по доверенности от 12.01.2023 г. 

РЕШИЛ:

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "МГС СТРОЙ" в пользу  АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ДОМ.РФ" задолженность по Договору аренды  земельных участков для завершения неоконченного строительства № 20/5135-18 от  26.12.2018 года по выплате:  

- арендной платы за период с августа 2022 года по май 2023 года в размере 1  026 470 руб. 30 коп.  

- неустойки на основании п. 5.2 Договора с 10.02.2022 года по 01.02.2023  года в размере 162 515 руб. 90 коп.  

- неустойки на основании п. 5.4 Договора за период с 10.02.2022 года по  01.02.2023 года в размере 18 322 руб. 49 коп.  

- неустойки на основании п. 5.3 Договора за период с 4 квартала 2021 года  по 4 квартал 2022 года в размере 25 661 руб. 75 коп.  

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "МГС СТРОЙ" в пользу  АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ДОМ.РФ" задолженность по Договору аренды  земельных участков для завершения неоконченного строительства № 20/3623-19 от  19.08.2019 года по выплате:  

- арендной платы за период с августа 2022 года по май 2023 года в размере 1  034 920 руб. 80 коп.  

- неустойки на основании п. 5.2 Договора за период с 10.02.2022 года по  31.01.2023 года в размере 163 103 руб. 52 коп.  

- неустойки на основании п. 5.4 Договора за период с 10.02.2022 года по  01.02.2023 года в размере 18 421 руб. 59 коп.  

- неустойки на основании п. 5.3 Договора за период с 4 квартала 2021 года  по 4 квартал 2022 года в размере 25 873 руб.  

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "МГС СТРОЙ" в пользу  АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ДОМ.РФ" задолженность по Договору аренды  земельных участков для завершения неоконченного строительства № б\н от  27.06.2018 года по выплате:  

- арендной платы за 4 квартал 2022 и 1 квартал 2023 года в размере 1 599 988  руб. 18 коп.  

- неустойки на основании п. 5.2 Договора за период с 06.03.2022 года по  31.01.2023 года в размере 317 797 руб. 65 коп.  

- неустойки на основании п. 5.4 Договора за период с 10.02.2022 года по  01.02.2023 года в размере 44 133 руб.  

- неустойки на основании п. 5.3 Договора за период с 4 квартала 2021 года  по 4 квартал 2022 года в размере 66 666 руб. 20 коп.  

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "МГС СТРОЙ" в пользу  АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ДОМ.РФ" расходы по оплате госпошлины в  размере 70 805 руб.  

В удовлетворении остальной части иска отказать. 

Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия  путем подачи апелляционной жалобы в Девятый арбитражный апелляционный суд.  

Решение, выполненное в форме электронного документа, направляется  лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте  арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в  режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня его принятия.  

По ходатайству указанных лиц копии решения на бумажном носителе могут  быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего  ходатайства в арбитражный суд заказным письмом с уведомлением о вручении или  вручены им под расписку.  

 Судья Н.В. Орлова