Арбитражный суд Волгоградской области 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А12-19093/2020

г. Волгоград

16 ноября 2020 года

Арбитражный суд Волгоградской области в составе судьи Сейдалиевой А.Т., 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Гобозовой Н.С.,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению акционерного  общества "Карбонат" (347091, 

<

...>, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к муниципальному  казнённому предприятию "Дорожное Ремонтно-Строительное Управление № 1" (400057  

<

...> , ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>),  муниципальному образованию-городской округ город-герой Волгоград в лице  Администрации Волгограда (400066, город Волгоград, улица им Володарского, дом 5,  ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), Департаменту городского хозяйства  администрации Волгограда (400001, 

<

...>, ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) о взыскании неустойки, при участии третьего лица, не  заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, Департамента  финансов администрации Волгограда,  

при участии в судебном заседании: от ОА «Карбонат» – не явился, извещен, 

от МКП "Дорожное Ремонтно-Строительное Управление № 1" – ФИО1, по  доверенности от 22.09.2020,  

от Администрации Волгограда – Заставная А.Е. по доверенности от 15.11.2019, 

от Департамента городского хозяйства администрации Волгограда – ФИО1, по  доверенности от 23.09.2019,  

от Департамента финансов администрации Волгограда – ФИО2, по доверенности  от 04.06.2020,  

Руководствуясь статьями 110, 169 - 170, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Взыскать с муниципального казнённого предприятия "Дорожное Ремонтно- Строительное Управление № 1", а при недостаточности имущества предприятия, с  муниципального образования городской округ - город-герой Волгоград в лице  департамента городского хозяйства администрации Волгограда за счет средств казны  городского округа город-герой Волгоград в пользу акционерного общества "Карбонат"  неустойку в сумме 959 170 руб. 90 коп., судебные расход по оплате юридических услуг в  размер 5 000 руб., расходы по уплате государственной пошлины в размере 21 533 руб.  

В части требований предъявленных к администрации Волгограда отказать.  

Решение может быть обжаловано в Двенадцатый Арбитражный Апелляционный  суд через Арбитражный суд Волгоградской области.  

 Судья А.Т. Сейдалиева