АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН  450057, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 63а, тел. (347) 272-13-89,  

факс (347) 272-27-40, сервис для подачи документов в электронном виде: http://my.arbitr.ru  

сайт http://ufa.arbitr.ru/ 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 

Резолютивная часть

Дело № А07-20307/2020

г. Уфа

18 мая 2021 года

Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе судьи  Проскуряковой С.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем  судебного заседания ФИО1 рассмотрев дело по исковому  заявлению  

общества с ограниченной ответственностью проектный институт  «Башкиргражданпроект» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

к акционерному обществу "Специализированный застройщик  Инвестиционно-строительный комитет городского округа город Уфа  Республики Башкортостан" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

о взыскании 27 776 557 руб. 49 коп. по встречному иску 

акционерного общества "Специализированный застройщик Инвестиционно- строительный комитет городского округа город Уфа Республики  Башкортостан"(ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

к обществу с ограниченной ответственностью проектный институт  «Башкиргражданпроект» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о  взыскании неустойки в размере 2 726 510 руб. 64 коп.  

В соответствии со ст. 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации оглашается 

резолютивная часть решения

.  

Руководствуясь ст.ст. 167-170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Исковые требования общества с ограниченной ответственностью  проектный институт «Башкиргражданпроект» удовлетворить частично.  

 Взыскать с акционерного общества "Специализированный застройщик  Инвестиционно-строительный комитет городского округа город Уфа  Республики Башкортостан" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в  пользу общества с ограниченной ответственностью проектный институт  «Башкиргражданпроект» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) основной  долг в сумме 23 973 326 руб. 01 коп., неустойку в сумме 2 190 495 руб.10  коп., расходы по оплате государственной пошлины в сумме 57 620 руб. 03  коп.  

 В удовлетворении остальной части требований отказать.  

 Встречные исковые требования акционерного общества  "Специализированный застройщик Инвестиционно-строительный комитет  городского округа город Уфа Республики Башкортостан" удовлетворить  частично.  

 Взыскать с общества с ограниченной ответственностью проектный  институт «Башкиргражданпроект» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  в пользу акционерного общества "Специализированный застройщик  Инвестиционно-строительный комитет городского округа город Уфа  Республики Башкортостан" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  неустойку в сумме 2 850 068 руб. 41 коп., расходы по оплате  государственной пошлины в сумме 200 000 руб. 00 коп.  

 В удовлетворении остальной части требований отказать.   Произвести зачет взысканных денежных сумм и в результате зачета  

взыскать с акционерного общества "Специализированный застройщик  Инвестиционно-строительный комитет городского округа город Уфа  Республики Башкортостан" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в  пользу общества с ограниченной ответственностью проектный институт  «Башкиргражданпроект» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) основной  долг в сумме 23 171 372 руб. 73 коп.  

Исполнительный лист выдать с учетом произведенного зачета после  вступления решения в законную силу по ходатайству взыскателя.  

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью проектный  институт «Башкиргражданпроект» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  из федерального бюджета государственную пошлину в сумме 104 262 руб. 97  коп.  

Данный судебный акт в силу пункта 3 статьи 333.40 НК РФ является  правовым основанием для возврата госпошлины из федерального бюджета.  

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня  его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи  апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено,  вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда  апелляционной инстанции.  

Решение может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный  апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления  его в полном объеме) через Арбитражный суд Республики Башкортостан.  

Если иное не предусмотрено Арбитражным процессуальным кодексом  Российской Федерации, решение может быть обжаловано в Арбитражный  суд Уральского округа при условии, что оно было предметом рассмотрения  арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной  инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи  апелляционной жалобы.  

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения  апелляционной или кассационной жалобы можно получить соответственно  на Интернет-сайтах Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда  www.18aas.arbitr.ru или Арбитражного суда Уральского округа  www.fasuo.arbitr.ru.  

Судья С.В. Проскурякова