АРБИТРАЖНЫЙ СУД АЛТАЙСКОГО КРАЯ

656015, Барнаул, пр. Ленина, д. 76, тел.: (3852) 29-88-01

http:// www.altai-krai.arbitr.ru, е-mail: a03.info@arbitr.ru

 

Именем  Российской  Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А03-4861/2024

г. Барнаул

11 июля 2024 года

Резолютивная часть решения изготовлена 02 июля 2024 года. Решение изготовлено в полном объеме 11 июля 2024 года

 

Арбитражный суд Алтайского края в составе судьи Энтус О.В., при ведении протокола секретарем Щербаковой Ю.С., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью "Материалстройсервис"                       (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к муниципальному  казенному  учреждению  "Управление муниципальным имуществом администрации города Бийска",                               г. Бийск(ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) о взыскании пени в размере 695 508 руб. 43 коп.,

при участии в судебном заседании: 

от истца – ФИО1, доверенность от 09.01.2024, паспорт, диплом,

от ответчика – не явился, извещен 

 

У С Т А Н О В И Л:

общество с ограниченной ответственностью "Материалстройсервис"  (далее – истец, ООО "Материалстройсервис") обратилось в Арбитражный суд Алтайского края с исковым заявлением, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ), к муниципальному  казенному  учреждению  "Управление муниципальным имуществом администрации города Бийска" (далее – ответчик, МКУ "УМИ администрации города Бийска"), которым просит взыскать пени за просрочку исполнения обязательств по муниципальным контрактам № Ф.2022.0036 от 31.12.2022; № Ф.2022.0034 от 31.12.2022; № Ф.2022.0033 от 31.12.2022; № Ф.2022.0032 от 31.12.2022;  № Ф.2022.0031 от 31.12.2022; № Ф.2022.0030 от 31.12.2022; № Ф.2022.0029 от 19.12.2022; № Ф.2022.0028 от 19.12.2022 (далее - контракты) в размере                                      695 508 руб. 43 коп.

Исковые требования со ссылками на статьи 309, 310, 330 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) мотивированы неисполнением ответчиком обязательств по своевременной оплате по договору, что привело к начислению неустойки.

Отзыв с указанием возражений относительно исковых требований в нарушении требований части 1 статьи 131 АПК РФ ответчиком не представлен, учитывая положения статьи  70 АПК РФ, суд рассматривает дело по имеющимся в деле доказательствам без каких-либо возражений ответчика.

Ответчик в настоящее судебное заседание не явился, извещен о времени и месте судебного заседания.

Дело рассмотрено в отсутствие представителей ответчика, в порядке, предусмотренном статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Представитель истца поддерживал требования искового заявления.

Выслушав представителя истца, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

Между ООО "Материалстройсервис" (поставщик) и  МКУ "УМИ администрации города Бийска" (заказчик) заключен контракт № Ф.2022.0028 от 19.12.2022, по условиям которого является приобретение у застройщиков жилых помещений для предоставления переселяемым гражданам из аварийного жилищного фонда города Бийска, в рамках реализации краевой адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы.", цена контракта (в редакции дополнительного соглашения № 1 от 28.12.2023) составила 3 368 326 руб. 16 коп.

Между ООО "Материалстройсервис" (поставщик) и  МКУ "УМИ администрации города Бийска" (заказчик) заключен контракт № Ф.2022.0029 от 19.12.2022, по условиям которого является приобретение у застройщиков жилых помещений для предоставления переселяемым гражданам из аварийного жилищного фонда города Бийска, в рамках реализации краевой адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы.", цена контракта (в редакции дополнительного соглашения № 1 от 28.12.2023) составила 3 405 835 руб. 36 коп.

Между ООО "Материалстройсервис" (поставщик) и  МКУ "УМИ администрации города Бийска" (заказчик) заключен контракт № Ф.2022.0036 от 31.12.2022, по условиям которого является приобретение у застройщиков жилых помещений для предоставления переселяемым гражданам из аварийного жилищного фонда города Бийска, в рамках реализации краевой адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы.", цена контракта (в редакции дополнительного соглашения № 1 от 22.12.2023) составила 3 435 842 руб. 72 коп.

Между ООО "Материалстройсервис" (поставщик) и  МКУ "УМИ администрации города Бийска" (заказчик) заключен контракт № Ф.2022.0034 от 31.12.2022, по условиям которого является приобретение у застройщиков жилых помещений для предоставления переселяемым гражданам из аварийного жилищного фонда города Бийска, в рамках реализации краевой адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы.", цена контракта (в редакции дополнительного соглашения № 1 от 22.12.2023) составила 4 876 196 руб. 

Между ООО "Материалстройсервис" (поставщик) и  МКУ "УМИ администрации города Бийска" (заказчик) заключен контракт № Ф.2022.0033 от 31.12.2022, по условиям которого является приобретение у застройщиков жилых помещений для предоставления переселяемым гражданам из аварийного жилищного фонда города Бийска, в рамках реализации краевой адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы.", цена контракта (в редакции дополнительного соглашения № 1 от 22.12.2023) составила 47 186 573 руб. 60 коп.

Между ООО "Материалстройсервис" (поставщик) и  МКУ "УМИ администрации города Бийска" (заказчик) заключен контракт № Ф.2022.0032 от 31.12.2022, по условиям которого является приобретение у застройщиков жилых помещений для предоставления переселяемым гражданам из аварийного жилищного фонда города Бийска, в рамках реализации краевой адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы.", цена контракта (в редакции дополнительного соглашения № 1 от 22.12.2023) составила 44 118 321 руб. 04 коп.

Между ООО "Материалстройсервис" (поставщик) и  МКУ "УМИ администрации города Бийска" (заказчик) заключен контракт № Ф.2022.0031 от 31.12.2022, по условиям которого является приобретение у застройщиков жилых помещений для предоставления переселяемым гражданам из аварийного жилищного фонда города Бийска, в рамках реализации краевой адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы.", цена контракта (в редакции дополнительного соглашения № 1 от 22.12.2023) составила 38 521 948 руб. 40 коп.

Между ООО "Материалстройсервис" (поставщик) и  МКУ "УМИ администрации города Бийска" (заказчик) заключен контракт № Ф.2022.0030 от 31.12.2022, по условиям которого является приобретение у застройщиков жилых помещений для предоставления переселяемым гражданам из аварийного жилищного фонда города Бийска, в рамках реализации краевой адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы.", цена контракта (в редакции дополнительного соглашения № 1 от 22.12.2023) составила 34 673 504 руб. 48 коп.

В соответствии с условиями указанных контрактов оплата производится заказчиком после приемки жилого помещения в срок не более 7 рабочих дней с даты подписания сторонами документа о приемке.

Как следует из материалов дела, по акту приема – передачи от 28.12.2023 жилое помещение по контракту № Ф.2022.0028 от 19.12.2022 принято 28.12.2023, 

по акту приема – передачи от 28.12.2023 жилое помещение по контракту                          № Ф.2022.0029 от 19.12.2022 принято 28.12.2023,

по акту приема – передачи от 27.12.2023 жилое помещение по контракту                          № Ф.2022.0030 от 31.12.2022 принято 27.12.2023,

по акту приема – передачи от 28.12.2023 жилое помещение по контракту                        № Ф.2022.0031 от 31.12.2022 принято 28.12.2023,

по акту приема – передачи от 28.12.2023 жилое помещение по контракту                        № Ф.2022.0032 от 31.12.2022 принято 28.12.2023,

по акту приема – передачи от 28.12.2023 жилое помещение по контракту                         № Ф.2022.0033 от 31.12.2022 принято 28.12.2023,

по акту приема – передачи от 27.12.2023 жилое помещение по контракту                          № Ф.2022.0034 от 31.12.2022 принято 27.12.2023,

по акту приема – передачи от 27.12.2023 жилое помещение по контракту                            № Ф.2022.0036 от 31.12.2022 принято 27.12.2023.

Учитывая, что оплата не была осуществлена ответчиком в установленные сроки, истец начислил пени в соответствии с пунктом 8.8 контрактов,  направил в адрес ответчика претензию с требованием погасить задолженность, не исполнение требований которой послужило основанием для обращения в суд с настоящими требованиями.

В силу статей 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ, другими законами или иными правовыми актами.

Согласно пункту 8.8 контрактов пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленною Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

Согласно статьям 329, 330 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой. Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.  

В  статьи 70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Ответчиком факт отсутствия нарушения не оспорен, доказательства оплаты не представлены, в связи с чем, суд, проверив и признав арифметически верным расчет исковых требований, представленный в исковом заявлении (т.д.1 л.д.6-7), удовлетворяет заявленные требования в полном объеме.

В силу статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по уплате государственной пошлины относятся на ответчика пропорционально удовлетворенным требованиям, поскольку судебный акт принят не в его пользу.    

Руководствуясь статьями 309, 310, 330 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 110, 156, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

 

Р Е Ш И Л :

Исковые требования удовлетворить.

Взыскать с муниципального казенного учреждения  "Управление муниципальным имуществом администрации города Бийска",Бийск(ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Материалстройсервис" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) пеню за просрочку исполнения обязательств в размере 695 508 руб. 43 коп. за период с 16.01.2024 по 11.02.2024, а также 16 910 руб. в возмещение расходов по оплате государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Алтайского края в апелляционную инстанцию – Седьмой арбитражный апелляционный суд,  г. Томск в течение месяца со дня принятия решения. Если иное не предусмотрено Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, решение арбитражного суда первой инстанции может быть обжаловано в арбитражный суд кассационной инстанции при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

 

Судья                                                                                                                              О.В. Энтус