АРБИТРАЖНЫЙ СУД СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е Резолютивная часть

Дело № А63-16927/2023

г. Ставрополь

25 сентября 2024 года

Арбитражный суд Ставропольского края в составе судьи Кузьминой М.Н., при  ведении протокола судебного заседания помощником судьи Репиной А.Н., рассмотрев  исковое заявление по исковому заявлению  

муниципального унитарного предприятия «ВОДОКАНАЛ» города Ставрополя,  г. Ставрополь, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>,  

к обществу с ограниченной ответственностью «СтройСервис», г. Ставрополь,  ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>,  

о взыскании неустойки за нарушение сроков выполнения работ по договору  строительного подряда от 14.10.2021 № 161/ИП в размере 200 000 руб., расходов по  уплате госпошлины в размере 7 000 руб.,  

 Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, суд   

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить в полном объеме.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «СтройСервис», г.  Ставрополь, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, в пользу муниципального  унитарного предприятия «ВОДОКАНАЛ» города Ставрополя, г. Ставрополь,  ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, неустойки за нарушение сроков выполнения  работ по договору строительного подряда от 14.10.2021 № 161/ИП в размере 200 000  руб., расходов по уплате госпошлины в размере 7 000 руб.  

Исполнительный лист выдать после выступления решения в законную силу по  заявлению взыскателя.  

 Решение суда может быть обжаловано через Арбитражный суд Ставропольского  края в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его  принятия (изготовления в полном объеме) и в Арбитражный суд Северо-Кавказского  

округа при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда  апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении  пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Судья М.Н.Кузьмина