16_846993  

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ  

693000, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 28 

Факс 460-945, 460-952, Адрес сайта-http://sakhalin.arbitr.ru/ 

Электронная почта-office@sakhalin.arbitr.ru  

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А59-7184/2018

г. Южно-Сахалинск

6 февраля 2019 года

Арбитражный суд Сахалинской области в составе судьи  Веретенникова И.Н., при ведении протокола секретарем судебного  заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании  дело по исковому заявлению  

муниципального казенного учреждения городского округа «Город  Южно-Сахалинск» «Управление капитального строительства» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес регистрации: 693000, 

<

...>)  

к обществу с ограниченной ответственностью «Строительная фирма  Сакоренма» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес регистрации:  693005, 

<

...>)  

о взыскании неустойки за просрочку исполнения обязательств  при участии:  

от истца: ФИО2 по доверенности № 01/19 от 09.01.2019;  в отсутствие представителя ответчика.  

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

Р Е Ш И Л:

Исковые требования муниципального казенного учреждения  городского округа «Город Южно-Сахалинск» «Управление капитального  строительства» удовлетворить.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью  «Строительная фирма Сакоренма» (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>, адрес регистрации: 693005, Сахалинская область, г. Южно- Сахалинск, ул. Полевая д. 8) в пользу муниципального казенного  учреждения городского округа «Город Южно-Сахалинск» «Управление  капитального строительства» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>,  адрес регистрации: 693000, 

<

...>) неустойку по муниципальному контракту в размере  5 759 995 (пять миллионов семьсот пятьдесят девять тысяч девятьсот  девяносто пять) рублей 57 копеек.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью  «Строительная фирма Сакоренма» (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>, адрес регистрации: 693005, Сахалинская область, г. Южно- Сахалинск, ул. Полевая д. 8) в доход федерального бюджета 51 800  (пятьдесят одна тысяча восемьсот) рублей государственной пошлины.  

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Пятый  арбитражный апелляционный суд в течение месяца с момента вынесения в  полном объеме через Арбитражный суд Сахалинской области.  

Судья И.Н. Веретенников