АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

350063, г. Краснодар, ул. Постовая, 32 

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е резолютивная часть 

«

дело № А32-63482/2022

г. Краснодар

28» февраля 2024 года

Руководствуясь статьями 167-176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, суд  

Р Е Ш И Л:

Уточнение исковых требований приять. 

В удовлетворении ходатайства о переходе к рассмотрению дела в закрытом  судебном заседании отказать.  

Ходатайство о снижении неустойки удовлетоврить. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Комплектстрой» в пользу  федерального государственного унитарного предприятие «Главное управление  специального строительства» неустойку за период с 01.12.2021 по 31.03.2022, с 02.10.2022  по 27.01.2023 в размере 98 842,99 руб., судебные расходы по оплате госпошлине 7 151,03  руб.  

В остальной части исковых требований в удовлетворении отказать.  

Взыскать с федерального государственного унитарного предприятие «Главное  управление специального строительства» в пользу общества с ограниченной  ответственностью «Комплектстрой» судебные расходы по оплате судебной экспертизы в  размере 56 350,13 руб.  

Произвести взаимозачет требований в результате которого взыскать с общества с  ограниченной ответственностью «Комплектстрой» в пользу федерального  государственного унитарного предприятие «Главное управление специального  строительства» неустойку в размере 49 643,89 руб.  

Вернуть из федерального бюджета Российской Федерации федеральному  государственному унитарному предприятию «Главное управление специального  строительства» 1 911 руб. излишне уплаченной госпошлины, уплаченной по платежному  поручению № 110359 от 12.12.2022.  

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его  принятия, если не подана апелляционная жалоба.  

Решение может быть обжаловано в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд  в месячный срок со дня его принятия через Арбитражный суд Краснодарского края в  порядке, определенном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации, и в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в двухмесячный срок с  момента вступления решения в законную силу через Арбитражный суд Краснодарского  края в порядке, определенном главой 35 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации.  

Судья Р.М. Назаренко