46/2019-63339(1) 

Арбитражный суд Ярославской области 150999, г. Ярославль, пр. Ленина, 28 

http://yaroslavl.arbitr.ru  

 Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е  (резолютивная часть)

Дело № А82-19601/2018

г. Ярославль

29 мая 2019 года

Арбитражный суд Ярославской области в составе судьи Фирсова А.Д.,  

при ведении протокола судебного заседания помощником ФИО1,  рассмотрев в судебном заседании исковое заявление  

общества с ограниченной ответственностью «Легис плюс» (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>)  

к закрытому акционерному обществу «Проектно-строительная компания» (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

о взыскании 1083415,27 рублей 

и встречному иску закрытого акционерного общества «Проектно-строительная компания»  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

к обществу с ограниченной ответственностью «Легис плюс» (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>)  

о взыскании 86918,44 рублей 

третьи лица: общество с ограниченной ответственностью «Перспектива» (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>), общество с ограниченной ответственностью «УМиАТ-50 МКТ»  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

при участии от истца – ФИО2 по доверенности, генеральный директор ФИО3 от ответчика – Портер А.А. по доверенности от 16.11.2018 

от третьего лица ООО «УМиАТ-50 МКТ»- ФИО2 по доверенности   от иных лиц – не явились  

руководствуясь статьями 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

Принять отказ общества с ограниченной ответственностью «Легис плюс» от  требований в части взыскания процентов за пользование чужими денежными средствами в  размере 277051,27 рублей. Производство по делу в данной части прекратить.  

Взыскать с закрытого акционерного общества «Проектно-строительная компания» в  пользу общества с ограниченной ответственностью «Легис плюс» неустойку в размере  772800 рублей, в счет возмещения расходов по оплате государственной пошлины взыскать  18331 рубль.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Легис плюс» в пользу  закрытого акционерного общества «Проектно-строительная компания» денежные средства в  размере 86918,44 рублей, в счет возмещения расходов по оплате государственной пошлины  3477 рублей.  

Произвести зачет взаимных встречных требований сторон, после чего с закрытого  акционерного общества «Проектно-строительная компания» в пользу общества с  ограниченной ответственностью «Легис плюс» подлежит взысканию неустойка в размере  

685881,56 рублей, в счет возмещения расходов по оплате государственной  пошлины подлежит взысканию 14854 рубля.  

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу. 

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Легис плюс» излишне  уплаченную государственную пошлину в размере 4706 рублей.  

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства во Второй  арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия (изготовления его в  полном объеме).  

Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Ярославской области, в том  числе посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте суда в сети  «Интернет»,  через систему «Мой арбитр» (http://my.arbitr.ru).  

Судья Фирсов А.Д.