4342/2022-233985(1) 

 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области 

Резолютивная часть решения

 

22 апреля 2022 года. Дело № А56-987/2020  

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса  

Российской Федерации, арбитражный суд  р е ш и л : первоначальный иск удовлетворить частично. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Еврохим-Проект» в  

пользу общества с ограниченной ответственностью Генподрядная компания «ТОМС»  

12 000 200 руб. долга, 1 447 182 руб. неустойки, 85 476 руб. 80 коп. расходов по уплате  

государственной пошлины и 84 192 руб. расходов на оплату услуг представителя. В удовлетворении первоначального иска в остальной части отказать. 

Встречный иск удовлетворить.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Генподрядная компания  

«ТОМС» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Еврохим-Проект»  

3 806 252 руб. 71 коп. неустойки. 

Произвести зачет встречных однородных требований.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Еврохим-Проект» в  

пользу общества с ограниченной ответственностью Генподрядная компания «ТОМС»  

9 768 767 руб. 09 коп. денежных средств. 

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный  суд в течение месяца со дня принятия.  

Судья Бутова Р.А. Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Федеральное казначействоДата 22.12.2021 8:08:26

 Кому выдана Бутова Руслана Александровна