351/2017-87489(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

г. Курск, ул. К. Маркса, д. 25 http://www.kursk.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

Резолютивная часть решения

Дело № А35-1098/2015

08 сентября 2017 года

г. Курск

 

Арбитражный суд Курской области в составе судьи Арцыбашевой Т.Ю., при  ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело, направленное на новое  рассмотрение Арбитражным судом Центрального округа, по иску  

областного казенного учреждения «Управление капитального строительства  Курской области»  

к обществу с ограниченной ответственностью «Союз строителей Реставраторов  Региона ДОМ»  

о взыскании 63788,00 руб. и по встречному иску 

общества с ограниченной ответственностью Союз строителей Реставраторов  Региона ДОМ  

к областному казенному учреждению «Управление капитального строительства  Курской области»  

о взыскании 23513,62 руб. и 15800 руб. судебных издержек. 

Третьи лица: ОКУ «Противопожарная служба Курской области», Комитет по  осуществлению полномочий в области ГО, ЧС и ПБ Курской области.  

В судебном заседании приняли участие представители:  

истца по основному иску (ответчику по встречному иску): ФИО2 по  доверенности по доверенности от 22.01.2016 № 1,  

от ответчика по основному иску (истцу по встречному иску): ФИО3 -  генеральный директор по приказу от 18.07.2016 № 77, ФИО4 по доверенности от  22.03.2017 (удостоверение от 17.05.2016 № 1266),  

от третьего лица ОКУ «ППС Курской области»: не явился, извещен надлежащим  образом,  

от третьего лица Комитета по осуществлению полномочий в области ГО, ЧС и ПБ  Курской области: не явился, извещен надлежащим образом.  

Руководствуясь статьями 17, 27, 28, 102, 110, 156, 167-171 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Исковые требования областного казенного учреждения «Управление капитального  строительства Курской области» удовлетворить.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Союз строителей  Реставраторов Региона ДОМ» в пользу областного казенного учреждения «Управление  капитального строительства Курской области» неустойку в размере 58625,00 руб.  

Встречные исковые требования общества с ограниченной ответственностью «Союз  строителей Реставраторов Региона ДОМ» удовлетворить частично.  

Взыскать с областного казенного учреждения «Управление капитального  строительства Курской области» в пользу общества с ограниченной ответственностью  «Союз строителей Реставраторов Региона ДОМ» неустойку в размере 23513,62 руб.  

В остальной части в удовлетворении встречных исковых требований отказать. 

Провести зачет встречных первоначальных и встречных исковых требований в  соответствии с абзацем 2 части 5 статьи 170 АПК РФ.  

Путем зачета встречных однородных требований взыскать с общества с  ограниченной ответственностью «Союз строителей Реставраторов Региона ДОМ» в  пользу областного казенного учреждения «Управление капитального строительства  Курской области» неустойку в размере 35111,38 руб.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Союз строителей  Реставраторов Региона ДОМ» в доход федерального бюджета 2345,00 руб.  государственной пошлины.  

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Курской области в  течение месяца после его принятия в апелляционную инстанцию в Девятнадцатый  арбитражный апелляционный суд, в срок, не превышающий двух месяцев со дня  вступления решения в законную силу – в кассационную инстанцию в Арбитражный суд  Центрального округа при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного  суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в  восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Судья Арцыбашева Т.Ю.