АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ Резолютивная часть

Дело № А32-61655/2022

г. Краснодар

04 марта 2024 года

Арбитражный суд Краснодарского края в составе судьи Полякова Д.Ю., при  ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Гамзатовой К.А.,  рассмотрев в судебном заседании дело по первоначальному исковому заявлению  общества с ограниченной ответственностью «Ника Строй-Ладожская», Краснодарский  край, м.р-н Усть-Лабинский, с.п. Ладожское, ст-ца Ладожская (ИНН 2373016783),  

к обществу с ограниченной ответственностью «ДСУ-1», г. Сочи (ИНН 2312122368), 

о взыскании суммы долга по оплате выполненных работ по договору подряда № 61т-20 от  20 марта 2020 года в размере 1 318 915,88 руб., пени в размере 86 740, 69 руб. в размере  одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального  банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы, неустойки до момента  фактического исполнения обязательства,  

по встречному исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «ДСУ-1»,  г. Сочи (ИНН 2312122368),  

к обществу с ограниченной ответственностью «Ника Строй-Ладожская», Краснодарский  край, м.р-н Усть-Лабинский, с.п. Ладожское, ст-ца Ладожская (ИНН 2373016783),  

третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора :  МКУ МО г. Краснодар «Центр мониторинга дорожного движения и транспорта» (ИНН  2310032246),  

о взыскании пени в размере 248 301 руб. 69 коп. за просрочку исполнения обязательств по  договору подряда № 61т-20 от 20 марта 2020 года за период с 01.04.2020 по 13.03.2023,  

Руководствуясь статьями 41, 64-71, 110, 156, 163, 167-171, 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации,  

Р Е Ш И Л:

По первоначальному иску. В удовлетворении исковых требований отказать. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Ника Строй-Ладожская»  (ИНН 2373016783) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере  13 336 руб.  

По встречному иску. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Ника Строй-Ладожская»  (ИНН 2373016783) в пользу НАО «ДСУ-1» (ИНН 2312122368) пени за просрочку  исполнения обязательств по договору подряда № 61т-20 от 20 марта 2020 года за период с  01.04.2020 по 13.03.2023 в размере 248 301,69 руб., расходы по уплате государственной  пошлины в размере 7 966 руб.  

Возвратить НАО «ДСУ-1» (ИНН 2312122368) из федерального бюджета сумму  излишне уплаченной государственной пошлины в размере 5 755 руб.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Ника Строй-Ладожская»  (ИНН 2373016783) в пользу ООО ЭПО «Эталон» денежные средства в счет оплаты  судебной экспертизы в размере 70 000 рублей по следующим реквизитам:  

Получатель: ООО ЭПО «Эталон»; ИНН: 2311340532; КПП: 231101001; р/счет:  40702810926020013633; Банк получателя: филиал "Ростовский" АО "АЛЬФА-БАНК",  к/счет: 30101810500000000207; БИК 046015207; назначение платежа: «Оплата за  проведение судебной экспертизы по делу № А32-61655/2022»  

Решение может быть обжаловано в порядке и сроки, предусмотренные  Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации.  

Судья Д.Ю. Поляков