7_687886  

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ Именем Российской Федерации 

 Р Е Ш Е Н И Е 

 (резолютивная часть)

Дело № А59-2355/2017

г. Южно-Сахалинск

30 августа 2017 года

Арбитражный суд Сахалинской области в составе судьи 

Мисилевич П.Б., при ведении протокола судебного заседания помощником  судьи Юсовой А.С.,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску  муниципального казенного учреждения городского округа «Город Южно- Сахалинск» «Управление капитального строительства» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>, ул.Невельская, д.31, г.Южно-Сахалинск,  Сахалинская область, 693000) к обществу с ограниченной  ответственностью «Строительное управление 27» (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>, ул. Ленина, д.19, офис 301, г.Хабаровск, Хабаровский  край, 6801000) о взыскании пени за просрочку сдачи результата работ в  размере 1 846 684 рублей 80 копеек по муниципальному контракту от  29.08.2014 № 032-130-14,  

при участии: от истца –ФИО1, доверенность от 22.02.2017 №  04/17, от ответчика - представитель не явился, извещен,  

Руководствуясь ст. ст. 167-170,176 АПК РФ, суд  

Р Е Ш И Л:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью  «Строительное управление 27» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  в пользу муниципального казенного учреждения городского округа  «Город Южно-Сахалинск» «Управление капитального строительства»  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) неустойку в размере  

1 796 744 рубля 40 копеек. 

В удовлетворении исковых требований в остальной части – отказать.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью  «Строительное управление 27» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  в доход федерального бюджета 30 616 рублей государственной пошлины.  

Взыскать с муниципального казенного учреждение городского округа  «Город Южно-Сахалинск» «Управление капитального строительства»  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета  815 рублей государственной пошлины.  

 Решение может быть обжаловано в Пятый арбитражный  апелляционный суд в месячный срок со дня его изготовления в полном  объеме, через Арбитражный суд Сахалинской области.  

 Судья П.Б. Мисилевич