53/2023-69653(1) 

 

ДВАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД 

Староникитская ул., 1, г. Тула, 300041, тел.: (4872)70-24-24, факс (4872)36-20-09 e-mail: info@20aas.arbitr.ru, сайт: http://20aas.arbitr.ru 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

г. Тула  

27.06.2023 Дело № А23-9251/2022  

Двадцатый арбитражный апелляционный суд в составе судьи Суркова Д.Л., без  вызова сторон, рассмотрев апелляционную жалобу общества с ограниченной  ответственностью «Алхимет» на решение Арбитражного суда Калужской области от  24.03.2023 по делу № А23-9251/2022 (судья Пашкова Е.А.) принятое в порядке  упрощенного производства по исковому заявлению общества с ограниченной  ответственностью «Зебра» (г. Владимир, ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к  обществу с ограниченной ответственностью «Алхимет» (Калужская обл., г. Людиново,  ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о взыскании 316 799,07 руб.,  

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «Зебра» (далее – ООО «Зебра») обратилось в  Арбитражный суд Калужской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной  ответственностью «Алхимет» (далее – ООО «Алхимет») о взыскании 316 799,07 руб. пени  за нарушение срока оплаты выполненных работ, начисленной с 19.19.2019 по 31.03.2022,  по договору от 25.01.2019 № 302.  

На основании пункта 1 части 1 статьи 227 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации (далее – АПК РФ) дело рассмотрено в порядке упрощенного  производства.  

13.03.2023 Арбитражным судом Калужской области принята резолютивная часть  решения об удовлетворении исковых требований.  

24.03.2023 Арбитражным судом Калужской области изготовлен мотивированный  текст решения.  

Не согласившись с принятым судебным актом, ответчик обратился в Двадцатый  арбитражный апелляционной суд с апелляционной жалобой, в которой просит решение  

суда отменить, поскольку судом первой инстанции не полностью установлены  обстоятельства, имеющие значение для рассмотрения дела.  

 Определением Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 03.05.2023  апелляционная жалоба принята к производству и назначена к рассмотрению судьей  единолично без проведения судебного заседания, без извещения лиц, участвующих в деле,  о времени и месте проведения судебного заседания (с учетом разъяснений, данных в  пунктом 47 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 10 от  18.04.2017 «О некоторых вопросах применения судами положений Гражданского  процессуального кодекса Российской Федерации и Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации об упрощенном производстве»).  

Истцом представлен отзыв на апелляционную жалобу, в котором возражает против  ее доводов, решение суда просит оставить без изменения, а жалобу – без удовлетворения.  

Проверив в порядке, установленном статьями 258, 266 и 268 АПК РФ, законность  обжалуемого судебного акта, доводы апелляционной жалобы и отзыва на нее, Двадцатый  арбитражный апелляционный суд пришел к выводу об отсутствии оснований для отмены  решения суда первой инстанции по следующим основаниям.  

Из материалов дела следует, что 25.01.2019 между ООО «Зебра» (подрядчик) ООО «Алхимет» (заказчик) был заключен договор подряда № 306. 

В соответствии с пунктом 1.3 договора сроки выполнения работ установлены  следующим образом: начало работ – в течение 5 рабочих дней с момента поступления  авансового платежа на расчетный счет подрядчика; срок производства работ – 20 рабочих  дней.  

В соответствии с пунктом 2.1 договора стоимость выполненных работ составляет 

1 354 388,11 руб. и подтверждается справкой о стоимости выполненных работ и затрат от  11.12.2019, подписанной заказчиком и подрядчиком.  

Обязательства по договору подрядчиком исполнены, результаты работ переданы  заказчику своевременно и в полном объеме, что подтверждается актом приемки  выполненных работ от 11.12.2019.  

Претензий по качеству и срокам выполнения работ от заказчика не поступало. 

В соответствии с пунктом 2.2 договора заказчик оплачивает общую стоимость  работ по договору, установленную пунктом 2.1 договора, частями в следующем порядке,  установленном графиком финансирования работ: авансовый платеж в размере  

727 486,66 руб. – в течение 5 дней с момента заключения договора; окончательный платеж  в размере 626 901,45 руб. – по факту выполнения работ, в соответствии с пунктом  

4 договора. 

При этом последняя часть стоимости оплачивается заказчиком по факту  выполнения подрядчиком всех работ по договору на основании подписываемого  сторонами акта выполненных работ с учетом перечисленного аванса (пункт 2.2 договора).  

Оплата производится в первый рабочий день заказчика по истечении пяти рабочих  дней со дня подписания заказчиком документов (пункт 2.3 договора).  

11.12.2019 сторонами подписан акт выполненных работ на сумму 1 354 388,11 руб. 

Ввиду того, что ответчиком в сроки, установленные договором, задолженность  оплачена не в полном объеме, истцом начислена неустойку на сумму 316 799,07 руб.  

Направленная ООО «Зебра» в адрес ООО «Алхимет» претензия оставлена без  удовлетворения.  

Приведенные обстоятельства послужили ООО «Зебра» основанием для обращения  в суд с исковым заявлением.  

Суд апелляционной инстанции полагает, что судом первой инстанции исковые  требования удовлетворены правомерно исходя из следующего.  

В соответствии частью 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации  (далее – ГК РФ) по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по  заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику,  а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.  

На основании пункта 4 статьи 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и  приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе  одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается  другой стороной. Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть  признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта  признаны им обоснованными.  

Как указывалось выше, 11.12.2019 сторонами подписан акт выполненных работ на  сумму 1 515 935,10 руб., ответчиком платежными поручениями от 19.03.2019, 01.07.2022  произведена оплата работ на сумму 1 442 851 руб. 12 коп.  

Ввиду того, что ответчиком, в сроки установленные договором, задолженность  оплачена не в полном объеме, истцом начислена неустойка в сумме 316 799,07 руб. за  период с 19.19.2019 по 31.03.2022.  

Согласно статье 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная  законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в  случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности, в случае  просрочки исполнения.  

В силу пункта 1 статьи 332 ГК РФ кредитор вправе требовать уплаты неустойки,  определенной законом (законной неустойки), независимо от того, предусмотрена ли  обязанность ее уплаты соглашением сторон.  

Поскольку материалами дела подтвержден факт просрочки исполнения  обязательства по оплате потребленных ресурсов, истцом обоснованно заявлено  требование о взыскании неустойки.  

При таких обстоятельствах, поскольку факт просрочки исполнения ответчиком  обязательств по своевременной оплате полученного ресурса установлен судом и  подтвержден материалами дела, требование истца о взыскании неустойки обоснованно  удовлетворено судом первой инстанции в заявленном размере.  

Ответчиком заявлено ходатайство о снижении суммы пени в порядке статьи 333 ГК РФ ввиду явной несоразмерности последствия нарушения обязательства. 

Согласно пункту 1 статьи 333 ГК РФ, если подлежащая уплате неустойка явно  несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку.  Если обязательство нарушено лицом, осуществляющим предпринимательскую  деятельность, суд вправе уменьшить неустойку при условии заявления должника о таком  уменьшении.  

Уменьшение неустойки, определенной договором и подлежащей уплате лицом,  осуществляющим предпринимательскую деятельность, допускается в исключительных  случаях, если будет доказано, что взыскание неустойки в предусмотренном договором  размере может привести к получению кредитором необоснованной выгоды  

(пункт 2 статьи 333 ГК РФ). 

В соответствии с разъяснениями, данными в пункте 2 постановления Пленума  Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.12.2011 № 81 «О некоторых  вопросах применения статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее –  постановление № 81), при рассмотрении вопроса о необходимости снижения неустойки  по заявлению ответчика на основании статьи 333 ГК РФ судам следует исходить из того,  что неисполнение или ненадлежащее исполнение должником денежного обязательства  позволяет ему неправомерно пользоваться чужими денежными средствами. Условия  такого пользования не могут быть более выгодными для должника, чем условия  пользования денежными средствами, получаемыми участниками оборота правомерно, так  как никто не вправе извлекать преимущества из своего незаконного поведения.  

Согласно разъяснениям, данным в пунктах 73, 75 постановления Пленума  Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами  некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности  

за нарушение обязательств» (далее – постановление № 7), бремя доказывания  несоразмерности неустойки и необоснованности выгоды кредитора возлагается на  ответчика. Несоразмерность и необоснованность выгоды могут выражаться, в частности, в  том, что возможный размер убытков кредитора, которые могли возникнуть вследствие  нарушения обязательства, значительно ниже начисленной неустойки (часть 1 статьи 65  АПК РФ).  

При оценке соразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства  необходимо учитывать, что никто не вправе извлекать преимущества из своего  незаконного поведения, а также то, что неправомерное пользование чужими денежными  средствами не должно быть более выгодным для должника, чем условия правомерного  пользования (пункты 3, 4 статьи 1 ГК РФ).  

Как указано в пункте 77 постановления № 7, снижение размера договорной  неустойки, подлежащей уплате коммерческой организацией, индивидуальным  предпринимателем, а равно некоммерческой организацией, нарушившей обязательство  при осуществлении ею приносящей доход деятельности, допускается в исключительных  случаях, если она явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства и может  повлечь получение кредитором необоснованной выгоды (пункты 1 и 2 статьи  

333 ГК РФ). 

Согласно рекомендациям, данным в пункте 2 информационного письма  Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 14.07.1997 № 17  «Обзор практики применения арбитражными судами статьи 333 Гражданского кодекса  Российской Федерации», критериями для установления несоразмерности в каждом  конкретном случае могут быть: чрезмерно высокий процент неустойки; значительное  превышение суммы неустойки суммы возможных убытков, вызванных нарушением  обязательств; длительность неисполнения обязательств и др.  

В соответствии с пунктами 2, 3 постановления № 81, разрешая вопрос о  соразмерности неустойки последствиям нарушения денежного обязательства и с этой  целью определяя величину, достаточную для компенсации потерь кредитора, суд может  исходить из двукратной учетной ставки (ставок) Банка России, существовавшей в период  такого нарушения.  

Конституционный Суд Российской Федерации в Определении от 21.12.2000 

 № 263-О разъяснил, что предоставленная суду возможность снижать размер неустойки в  случае ее чрезмерности по сравнению с последствиями нарушения обязательств является  одним из правовых способов, предусмотренных в законе, которые направлены против  злоупотребления правом свободного определения размера неустойки, то есть, по  

существу, на реализацию требования статьи 17 Конституции Российской Федерации,  согласно которой осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно  нарушать права и свободы других лиц. Именно поэтому в части 1 статьи 333 ГК РФ речь  идет не о праве суда, а о его обязанности установить баланс между применяемой к  нарушителю мерой ответственности и оценкой действительного (а не возможного)  размера ущерба, причиненного в результате конкретного правонарушения.  

Чрезмерный размер предусмотренной договором неустойки сам по себе нарушает  баланс интересов сторон и не может являться справедливой мерой гражданско-правовой  ответственности за невыполнение договорного обязательства.  

Как верно указал суд первой инстанции, ответчик не представил доказательств  отсутствия его вины в просрочке исполнения обязательств, в том числе доказательства  принятия им в целях надлежащего исполнения обязательства всех мер и с той степенью  заботливости и осмотрительности, которая требовалась от него по характеру этого  обязательства и условиям оборота.  

Согласно статье 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать  обстоятельства, на которые оно ссылается как на основании своих требований и  возражений.  

В силу статьи 9 АПК РФ лица, участвующие в деле, несут риск наступления  последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.  

Оценив по правилам статьи 71 АПК РФ доказательства, суд пришел к выводу об  отсутствии исключительных оснований для снижения суммы пени.  

При таких обстоятельствах, требования истца о взыскании неустойки правомерно  удовлетворены судом первой инстанции в заявленном размере.  

Доводы заявителя о несоразмерности взысканной судом неустойки отклоняются  судом апелляционной инстанции, поскольку уменьшение неустойки судом в рамках своих  полномочий не должно приводить к нарушению принципа осуществления гражданских  прав своей волей и в своем интересе (статья 1 ГК РФ), а также принципа состязательности  сторон (статья 9 АПК РФ).  

Предлагаемый в рассматриваемой ситуации заявителем правовой подход, не  стимулирует ответчика к активному поведению, нарушает интересы истца и не  обеспечивает их восстановление в порядке судебной защиты.  

Таким образом, апелляционная жалоба не содержит доводов и фактов, которые не  были бы проверены и не учтены судом первой инстанции при рассмотрении дела и имели  бы значение для вынесения судебного акта по существу, влияли на обоснованность и  законность судебного акта либо опровергали выводы суда первой инстанции, в связи с  

чем апелляционная жалоба не может быть признана апелляционным судом обоснованной  и не может служить основанием для отмены обжалуемого решения.  

Неправильного применения норм материального права, а также нарушений норм  процессуального права, в том числе влекущих безусловную отмену судебного акта в силу  части 4 статьи 270 АПК РФ, судом первой инстанции не допущено.  

Расходы по уплате государственной пошлины за рассмотрение апелляционной  жалобы в сумме 3 000 руб. относятся на ее заявителя в соответствии со статьей  

110 АПК РФ. 

Руководствуясь статьями 266, 268, 269, 272.1 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, Двадцатый арбитражный апелляционный суд  

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Калужской области от 24.03.2023 по делу № А23-9251/2022  оставить без изменения, а апелляционную жалобу – без удовлетворения.  

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть  обжаловано в Арбитражный суд Центрального округа только по основаниям,  предусмотренным частью 3 статьи 288.2 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, в течение двух месяцев со дня изготовления постановления  

в полном объеме посредством направления кассационной жалобы через арбитражный суд  первой инстанции в порядке, установленном частью 1 статьи 275 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации.  

Судья Д.Л. Сурков