АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ  Л. Павличенко ул., д. 5, Севастополь, 299011, www.sevastopol.arbitr.ru  

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ Резолютивная часть

Дело № А84-7718/2024

15 октября 2024 г.

г. Севастополь

 

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города  Севастополя  

РЕШИЛ:

Исковые требования по заявлению от 16.08.2024 № 6466/03-05-02-0108/02/24 удовлетворить.  

Обязать Общество с ограниченной ответственностью «Региональная  строительная компания» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, г. Москва)  в течение 10 (Десять) календарных дней с момента вступления в силу  судебного акта по настоящему делу заключить с Государственным казенным  учреждением города Севастополя «Единая дирекция капитального  строительства» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, г. Севастополь)  дополнительное соглашение к государственному контракту от 26.11.2020   № 29204007681200000450/4- СМР/2020 в следующей редакции:  

 Пункт 13.4 Контракта изложить в следующей редакции:  «13.4 В соответствии с постановлением Правительства РФ от 11 августа 2014  г. № 790 «Об утверждении федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2025 года» за  неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств, размер  неустойки (пени) составляет, в случае:  

Код доступа к материалам дела: 

– нарушения срока получения положительного заключения  государственной экспертизы на проектную документацию и результаты  инженерных изысканий по объекту - в размере 0,5 процента стоимости  контракта, но не более 500 тыс. рублей за каждый день просрочки;  

– нарушения срока ввода объекта в эксплуатацию – в размере  0,5 процента стоимости контракта, но не более 2000 тыс. рублей за каждый  день просрочки;  

– нарушения иных сроков строительства объекта (реализации  мероприятия) – в размере от 0,1 до 0,3 процента стоимости контракта, но не  более 300 тыс. рублей за каждый день просрочки».  

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью  «Региональная строительная компания» (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>, г. Москва) в федеральный бюджет государственную пошлину в  сумме 6 000 (Шесть тысяч) рублей.  

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение  может быть обжаловано в течение месяца с момента его вынесения в  Двадцать первый Арбитражный апелляционный суд. Апелляционная жалоба  подаётся через Арбитражный суд города Севастополя.  

Судья Р.А. Ражков