Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

ул. Мира д. 27, г. Ханты-Мансийск, 628011, тел. (3467) 95-88-71, сайт http://www.hmao.arbitr.ru 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А75-19714/2022

04 сентября 2024 г.

г. Ханты-Мансийск

 

Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в составе судьи  Агеева А.Х., при ведении протокола судебного заседания ФИО1, рассмотрев в  открытом судебном заседании дело по иску казенного учреждения Ханты-Мансийского  автономного округа - Югры «Управление капитального строительства» (628011, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 

<

...>,  ОГРН: 

<

***>, дата присвоения ОГРН: 04.04.2003, ИНН: 

<

***>) к обществу с  ограниченной ответственностью «Архитектурно-строительная компания «Аппарат»  (620028, 

<

...> стр. 13, офис 115,  ОГРН: 

<

***>, дата присвоения ОГРН: 04.09.2019, ИНН: 

<

***>) о взыскании  41 122 рублей 18 копеек неустойки по государственному контракту от 17.08.2021 №  01872000017210010010001, а также по встречному иску общества с ограниченной  ответственностью «Архитектурно-строительная компания «Аппарат» к казенному  учреждению Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Управление капитального  строительства» о взыскании к 1 724 527 руб. 28 коп.,  

третьи лица, не заявляющие требований на предмет спора: 

 - ПАО "Сбербанк России" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>),  - УФАС по ХМАО - Югре (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>),  

- Департамент финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>;  

- ООО «РегионСпецСтрой» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>),  при участии представителей сторон:  

от истца – ФИО2 по доверенности № 2 от 09.01.2024,, от ответчика (веб-конф.) – ФИО3 по доверенности от 13.03.2024, от третьих лиц – не явились, 

руководствуясь статьями 110, 167-171, 176, 180, 181 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа  – Югры,  

р е ш и л:

исковые требования удовлетворить частично. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Архитектурно-строительная  компания «Аппарат» в пользу казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного  округа - Югры «Управление капитального строительства» 1 189 249 рублей 82 копейки, в  том числе штраф в размере 20 000 рублей 00 копеек, а также договорную неустойку (пеню) в  размере 1 169 249 рублей 82 копейки.  

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать. 

Встречные исковые требования удовлетворить частично, взыскать с казенного  учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Управление капитального  строительства» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Архитектурно-строительная компания «Аппарат» 1 615 692 рубля 14 копеек, в том числе долг в размере  1 360 294 рубля 09 копеек, а также договорную неустойку (пеню) в размере 255 398 рублей  05 копеек.  

В удовлетворении остальной части встречных исковых требований отказать. 

Произвести зачет взысканных сумм по результатам которого взыскать с казенного  учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Управление капитального  строительства» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Архитектурно-строительная компания «Аппарат» 426 442 рубля 32 копейки  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Архитектурно-строительная  компания «Аппарат» в доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме  24 892 рубля 00 копеек.  

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия,  если не подана апелляционная жалоба.  

 Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в апелляционном  порядке в Восьмой арбитражный апелляционный суд в течение месяца после его принятия.  Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного  округа - Югры.  

 В соответствии с частью 5 статьи 15 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации настоящий судебный акт выполнен в форме электронного документа  и подписан усиленной квалифицированной электронной подписью судьи.  

 Судья А.Х. Агеев