АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КРЫМ  295000, Симферополь, ул. Александра Невского, 29/11  

http://www.crimea.arbitr.ru E-mail: info@crimea.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ 

Резолютивная часть

Дело № А83-13999/2020

22 октября 2021 года

город Симферополь

 

Арбитражный суд Республики Крым в составе судьи Гризодубовой А.Н., при  ведении протокола судебного заседания и аудиозаписи секретарем судебного заседания  ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании материалы дела по  первоначальному исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью  «Строком» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, КПП: 910201001, Адрес: 295013,  

<

...>) к  Акционерному обществу «Крымтелеком» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>,  КПП: 910201001, Адрес: 295051, 

<

...>) о взыскании задолженности и пени по договору подряда № 63/1 от 27 ноября 2018  года,  

по встречному исковому заявлению Акционерного общества «Крымтелеком» к Обществу  с ограниченной ответственностью «Строком» о взыскании пени за нарушение сроков  выполнения работ по договору подряда № 63/1 от 23 ноября 2018 года,  

при участии уполномоченных представителей:  

от общества с ограниченной ответственностью «Строком» - ФИО2 по доверенности  от 05.10.2020; после перерыва не явился  

от Акционерное общество «Крымтелеком» - – ФИО3 по доверенности от эксперта – ФИО4, паспорт. 

Руководствуясь статьями 110, 167 – 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, суд  

РЕШИЛ:

Исковые требования общества с ограниченной ответственностью «Строком» по  первоначальному исковому заявлению удовлетворить в полном объеме.  

Взыскать с акционерного общества «Крымтелеком» (ОГРН: 1189112039291,  ИНН: 9102250133,) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Строком»  (ОГРН: 1159102035234, ИНН: 9102161853) задолженность по договору подряда № 63/1 от  27 ноября 2018 года в размере 3755096,80 руб., пени за просрочку оплаты выполненных  работ в размере 375 509,68 руб., судебные расходы, связанные с оплатой государственной  пошлины в размере 43 653,00 руб.  

 В удовлетворении исковых требований акционерного общества «Крымтелеком» по  встречному исковому заявлению отказать в полном объеме.  

Решение вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия, если  не подана апелляционная жалоба, а в случае подачи апелляционной жалобы со дня  принятия постановления арбитражным судом апелляционной инстанции.  

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Республики Крым в  порядке апелляционного производства в Двадцать первый арбитражный апелляционный  суд (299011, 

<

...>) в течение месяца со дня принятия решения  (изготовления его в полном объеме).  

Судья А.Н. Гризодубова