АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

ул. Гоголя, 18, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450076, http://ufa.arbitr.ru/, 

сервис для подачи документов в электронном виде: http://my.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ Резолютивная часть

Дело № А07-19483/23

г. Уфа

25 октября 2023 года

Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе: судьи  Хазиахметовой З.Р., при ведении протокола помощником судьи Наумовой А.В.,  рассмотрев исковое заявление общества с ограниченной ответственностью  "Производственно-строительный комплекс № 6" (ИНН: 

<

***>, ОГРН:  

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью  «Специализированный застройщик «Стройинвест» (ИНН: 

<

***> ОГРН:  

<

***>), обществу с ограниченной ответственностью «РусПаркинг» (ИНН:  

<

***>, ОГРН: 

<

***>)  

 об обязании ООО "СЗ "Стройинвест" передать оборудование в течение 7  календарных дней с момента вступления решения суда в законную силу, о  взыскании 50 000 руб. неустойки за каждый день неисполнения судебного акта с 8  календарного дня с момента вступления решения в законную силу по день  фактического исполнения решения суда, 61 978 251 руб. 20 коп. неустойки, 45 440  045 руб. 03 коп. неосновательного обогащения, 224 087 руб. 89 коп. процентов,  начисленных за пользование чужими денежными средствами за период с  12.04.2023-05.05.2023, с их последующим начислением и взысканием по день  фактической уплаты долга  

В соответствии со ст. 176 Арбитражного процессуального кодекса  

Российской Федерации оглашается 

резолютивная часть решения

. 

Руководствуясь ст.ст. 167-170 Арбитражного процессуального кодекса  

Российской Федерации, арбитражный суд 

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить частично. 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Руспаркинг» ОГРН  (

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу Общества с ограниченной  ответственностью «Производственно-строительный комплекс № 6» ОГРН  (

<

***> ИНН 

<

***>) неустойку в размере 20 418 069 руб. 15 коп.  

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Руспаркинг» ОГРН  (

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу Общества с ограниченной  ответственностью «Производственно-строительный комплекс № 6» (ОГРН  

<

***> ИНН 

<

***>) сумму неосновательного обогащения в размере  45 440 045,03 рублей.  

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Руспаркинг» ОГРН  (

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу Общества с ограниченной  ответственностью «Производственно-строительный комплекс № 6» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) проценты за пользование чужими денежными  средствами за период с 21.04.2023 по 05.05.2023 в размере 224 087,89 рублей.  

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Руспаркинг» ОГРН  (

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу Общества с ограниченной  ответственностью «Производственно-строительный комплекс № 6» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) проценты за пользование чужими денежными  средствами за период 06.05.2023 по день фактического исполнения обязательства.  

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Руспаркинг» ОГРН  (

<

***>, ИНН 

<

***> (в пользу Общества с ограниченной  ответственностью «Производственно-строительный комплекс № 6» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) сумму оплаты госпошлины в размере 122 000  рублей.  

Обязать Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный  застройщик «Стройинвест» (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>) передать  Обществу с ограниченной ответственностью «Производственно-строительный  комплекс № 6» (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>) оборудование в течение 7  календарных дней с момента вступления решения суда в законную силу.  

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью  «Специализированный застройщик «Стройинвест» (ОГРН 

<

***> ИНН  

<

***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью  «Производственно-строительный комплекс № 6» ОГРН (

<

***> ИНН  

<

***>) судебную неустойку в размере 2 000 (две тысячи) рублей за каждый  день неисполнения судебного акта с 8 календарного дня, с момента вступления  решения в законную силу по день фактического исполнения решения суда.  

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу по  ходатайству взыскателя.  

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его  принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной  жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со  дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.  

Решение может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный  апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в  полном объеме) через Арбитражный суд Республики Башкортостан.  

Если иное не предусмотрено Арбитражным процессуальным кодексом  Российской Федерации, решение может быть обжаловано в Арбитражный суд  Уральского округа при условии, что оно было предметом рассмотрения  арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции  отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной  или кассационной жалобы можно получить соответственно на Интернет-сайтах  Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда www.18aas.arbitr.ru или  Арбитражного суда Уральского округа www.fasuo.arbitr.ru.  

Судья З.Р. Хазиахметова